Transcript Termini e Condizioni

CONDIZIONI DI VENDITA, FORNITURA E PAGAMENTO
(Valido da marzo 1988)
1)OFFERTA
1.1 Gli ordini da noi accettati sono da noi vincolanti in quanto l’acquirente abbia
aderito per iscritto alle presenti condizioni di vendita.
1.2 Nell’ambito di rapporti commerciali correnti,le presenti condizioni valgono
per tutti gli acquisti ,fino a quando esse non vengano sostituite con delle nuove.
1.3 Condizioni di acquisto proposte dall’acquirente non sono per noi in alcun
modo vin­colanti,salvo che siano state da noi espressamente confermate per
iscritto.
1.4 Accordi verbali o pattuizioni scritte anteriori non sono per noi vincolanti,
qualora non concordino con le presenti condizioni.
1.5 Patti aggiunti, cosi come accordi successivi hanno valore soltanto se sono
stati da noi confermati per iscritto.
1.6 In caso di fornitura di più articoli a scelta, il cliente è tenuto a restituire
immediata­mente gli articoli non scelti, in caso contrario si intendono acquistati
e verranno conseguentemente fatturati.
2)PREZZI
2.1 I prezzi, salvo che sia stato diversamente pattuito e da noi confermato, sono
quelli risultanti dal listino aggiornato e si intendono al netto di IVA e franco
Cavaion.
2.2 Siamo autorizzati ad aumentare corrispondentemente i prezzi in vigore,
qualora du­rante il termine di consegna i prezzi dei ns. fornitori dovessero aumentare in misura superiore al 3% e/o dovesse verificarsi un aumento dei salari
superiore al 5% in base alla tabella della Camera di Commercio di Verona.
2.3 I costi aggiunti dovuti ad eventuali modifiche nell’ordine da parte dell’acquirente , rimangono a carico di quest’ultimo.
3)CONSEGNA
3.1 I termini di consegna pattuiti sono vincolanti solo se il loro rispetto non viene
impedito da circostanze a noi non imputabili. I termini di consegna convenuti
possono essere prorogati per il periodo di ritardo causato da interruzioni della
produzione, scioperi o serrate presso la nostra azienda o presso i nostri fornitori
o, da eventi di forza maggiore, senza che per ciò il committente possa avanzare
una qualsivoglia pretesa risarcitoria.
Eventi di forza maggiore oppure eventi imprevedibili ci autorizzano altresì a
risolve re il contratto, senza che in conseguenza di ciò sorga a favore del committente un qualche diritto di risarcimento di eventuali danni.
3.2 Il committente deve tollerare eventuali ritardi, qualora giustificati, nella
consegna. È nostra facoltà effettuare consegne parziali della merce ordinata,
qualora le giacenze in magazzino ce lo impongano.
Se non è stato pattuito diversamente, nelle circostanze di cui al comma precedente non viene riconosciuto, diritto di risarcimento alcuno per mancato guadagno o
causali similari nei nostri confronti a favore del committente.
3.3 Se per motivi a noi non imputabili la merce pronta non può essere consegnata immediatamente, i relativi rischi sono a carico del committente.
Eventuali spese di magazzinaggio sono sempre a carico del committente.
4)GARANZIA
4.1 Noi garantiamo che le ns. forniture al momento del passaggio, come per
legge, dei rischi,sono esenti da difetti.
4.2 La merce viene da noi ritirata, soltanto se la denuncia dei vizi è stata effettuata in termini e se riguarda la mancanza, nella merce fornita, delle qualità
essenziali per il suo uso.
In questo caso è nostra facoltà sostituire la merce stessa.
Negli altri casi è nostra facoltà riparare la merce, senza che in conseguenza di ciò
all’acquirente spetti una riduzione del prezzo; è in ogni caso escluso, nei predetti
casi, un diritto di risarcimento a favore dell’acquirente.
4.3 Il caso di risoluzione del contratto per ns. colpa la pretesa risarcitoria
dell’acquirente è limitata tuttalpiù al valore della merce. Pretese risarcitorie da
parte dell’acquirente per danni conseguenti ai difetti della merce fornita sono
escluse anche nel caso di ingiustificato ritardo e/o conseguente impossibilità
di adempimento da parte nostra.
4.4 Eventuali difetti ci dovranno essere denunciati mediante lettera raccomandata al momento e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della
merce.
4.5 L’uso della merce fornita equivale ad acquisto della stessa.
Inoltre non viene assunta alcuna garanzia per i danni alla merce fornita, prodotti
da errata e idonea utilizzazione o manutenzione della stessa da parte del committente. È in ogni caso escluso ogni diritto del committente al rimborso delle
spese di spedizione, di manodopera, nonché differenze di prezzo in dipendenza
di acquisti di copertura.
5) MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 I pagamenti pattuiti devono essere effettuati entro 60 giorni data fattura
fine mese.
5.2 In caso di ritardato pagamento, al committente, come previsto dal decreto
legislativo nr. 231 del 09/10/2002, verrà applicato un tasso d’interesse riferito
al tasso BCE in vigore in quel momento aumentato del 7%, nonché le spese per
la concessione di crediti, fatti salvi tutti i ns. diritti di ulteriore risarcimento,
risoluzione di ev. contratti in essere e sospensione di ev. forniture da eseguire.
Il committente ci autorizza ad emettere ricevute bancarie per gli importi pattuiti
ed alle scadenze stabilite.
Il committente non può trattenere gli importi scaduti a copertura di eventuali
contro­pretese o a conguaglio con eventuali crediti.
5.3 In caso di inosservanza dei termini di pagamento pattuiti ovvero di mancato
paga­mento anche di una sola rata di ammontare superiore ad 1/8 del prezzo
comples­sivo, è nostra facoltà recedere immediatamente, previa comunicazione
scritta, da tutti i contratti in corso, salvo sempre il diritto al risarcimento dei
danni.
5.4 Presupponiamo la solvibilità e l’affidabilità di credito del committente.
Qualora dovessero insorgere delle incertezze sulla solvibilità dello stesso, cosicché i nostri diritti possano apparire in pericolo è nostra facoltà richiedere al
committente l’immediato pagamento delle forniture e dei lavori eseguiti, ovvero
la prestazione di una adeguata garanzia entro una settimana.
In questo caso è nostra facoltà sospendere l’esecuzione dell’incarico.
Se il committente non fa fronte ai pagamenti messi In scadenza, oppure non
apporta entro il termine di cui sopra la garanzia richiesta, è nostra facoltà recedere, previa comunicazione scritta, dai contratti in corso,senza diritto da parte
del committente al risarcimento di eventuali danni e senza rinuncia da parte
nostra al diritto di risarcimento dei danni.
6) ACCETTAZIONE E RITIRO
6.1 Se il committente ritarda il ritiro o l’accettazione della merce, spese e rischi
connes­si alla mora sono, salva diversa pattuizione, a suo carico. Sono escluse in
questo caso successive contestazioni.
Eventuali illustrazioni e descrizioni dei prodotti incluse nelle nostre offerte non
sono per noi vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti quelle modifiche, che sono
do­vute al continuo sviluppo e perfezionamento degli stessi.
Se il committente si è riservato di indicare la forma e/o la misura ovvero altri
particolari del prodotto e tale condizione è stata da noi accettata, egli è tenuto
a fornire tali indicazioni entro il termine convenuto.
Qualora il committente non dovesse, nonostante la ns. diffida, fornirci tali
indicazioni, siamo autorizzati a decidere a nostra discrezione, se richiedere il
risarcimento del danno subito a causa del ritardo, oppure se recedere dal contratto, salvo in ogni caso il nostro diritto del risarcimento del danno.
7) RISERVA DI PROPRIETÀ
7.1 La merce consegnata rimane in nostra esclusiva proprietà fino al suo pagamento totale.
8) LUOGO DI ADEMPIMENTO - FORO COMPETENTE
8.1 li luogo di adempimento per le consegne è Cavaion e per il pagamento la
sede lega le della nostra società.
La spedizione della merce da Cavaion avviene a spese, rischio e pericolo
dell’acquirente.
8.2 Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza e in relazione all’interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni
di vendita è esclusivamente quello di Verona, che giudicherà in conformità
alle vigenti leggi italiane.