Transcript 16PROC005420326 2016-11-21

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.21 11:51:00
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
16PROC005420326 2016-11-21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Αρμόδια: Μαρία Λαμπροπούλου
Τηλ.: 2610 969024, 030, 050, 066.
Telefax: 2610 992349
E-mail: [email protected]
http://www.upatras.gr
Πάτρα, 21/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 1736/5798/32818
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων
των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο”
Αναθέτουσα Αρχή
Πανεπιστήμιο Πατρών
3.660,00€ (μη συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
Προϋπολογισμός
Κριτήριο Ανάθεσης
Ημερομηνία &
Ώρα λήξης υποβολής
προσφορών Διαγωνισμού
Ημερομηνία & Ώρα
διενέργειας Διαγωνισμού
4.538,40€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής
Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 & ώρα 11:30 π.μ.
Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 & ώρα 12:00 μ.μ.
Πηγή Χρηματοδότησης
Τακτικός Προϋπολογισμός - Κ.Α.Ε. 0878α
Τόπος Διενέργειας
Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο – Κτίριο Α΄ Διοίκησης,
1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου
* Αν η διενέργεια του διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας
(π.χ., απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική
ημερομηνία διαγωνισμού. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με σχετική Ανακοίνωση
στο site του Πανεπιστημίου www.upatras.gr. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και
ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
1
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
Το Πανεπιστήμιο Πατρών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 4076/2012, το Ν. 4115/2013 και το Ν. 4132/2013.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄143).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4425/1964 (ΦΕΚ 216 Α') «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Πάτραις».
7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 204/19.7.1974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 τ. Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν.4316/2014 ΦΕΚ 270 τεύχος Α/24-12-2014 άρθρο 73.
10. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ΄αριθ.: 54/22377/29.09.2015
(ΦΕΚ 703/30.09.2015, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) συνεδρίαση περί του: «Διορισμός Πρυτάνεως του
Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 728/14.10.2015) καθώς και την
Διαπιστωτική πράξη διορισμού της Πρυτάνεως με ΑΔΑ: ΩΕ3Μ465ΦΘ3-Η4Ο.
11. Το ΦΕΚ 2277/21-10-15 τ.Β «Ορισμός Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών,
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης της πρυτάνεως και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους
Αναπληρωτές Πρυτάνεως».
12. Το ΦΕΚ 2115/08-07-2016 τ. Β «Σύσταση εσωτερικού οργάνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών με
τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών»
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 1266/31163/07-11-2016 Απόφαση του Αναπλ. Πρυτάνεως Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την οποία
εγκρίθηκε η μελέτη, η δαπάνη και η εκτέλεση της προμήθειας/εργασιών για την ανάδειξη αναδόχου
για τη «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών στο Αγρίνιο»
14. Την πρόβλεψη για δέσμευση πίστωσης για το 2017
2
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την
«Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών στο Αγρίνιο», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθορίζεται στους όρους της παρούσας Προκήρυξης, και
στα Κεφάλαια - Παραρτήματα αυτής τα οποία επισυνάπτονται σ’ αυτή, αποτελούν δε αναπόσπαστο
μέρος της και έχουν ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, στα τηλέφωνα 2610 969024,
9030, 9050 & 2610 996670.
Πληροφορίες Ειδικές επί των τεχνικών προδιαγραφών δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από τον συντάξαντα της μελέτης, κο Καρρά Κων/νο, τηλ. 26410 74127
3
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών
χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο», και σύμφωνα με τους όρους
και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.538,40€
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ (24%) και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Ιδρύματος (Κ.Α.Ε. 0878α).
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.upatras.gr στο link: «Ανακοινώσεις» - Κατηγορία:
Προμήθειες.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς στην παραπάνω ιστοσελίδα
για τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις που τυχόν προκύψουν.
2. Επιπλέον το τεύχος της προκήρυξης δύναται να διατίθεται και από το Γραφείο Προμηθειών του
Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) 969.024, 969.030, 969.050
και 969.066.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16.
Ο ανάδοχος ή τουλάχιστον ένα άτομο από το απασχολούμενο προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να
είναι πτυχιούχος Γεωτεχνικός (Γεωπόνος ή Δασολόγος) ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (Φυτικής
Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή Δασοπόνος. Διαφορετικά, η επιχείρηση θα
πρέπει να διασφαλίσει τη συνεργασία με άτομο που διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των παραπάνω
προσόντων καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
4
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να
καταθέσουν την προσφορά τους το αργότερο μέχρι τις 05 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο. Οι προσφορές πρέπει να έχουν
συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση,
Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
Προς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων
του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο»
Προκήρυξη αρ. πρωτ. …………………..
(Ημερομηνία Διενέργειας ………………. )
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αποσφραγισθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία.
1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.
2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν.
3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τρεις (3) σφραγισμένους υποφακέλους:
Α) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ".
Όλα τα σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της
παρούσας Προκήρυξης.
5
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
Β) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (όπου ο υποψήφιος ανάδοχος
θα πρέπει υποχρεωτικά να συντάξει αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών) σε δύο αντίτυπα
(πρωτότυπο – αντίγραφο) με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Στον φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχονται όλα τα σχετικά με την τεχνική
προσφορά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προκήρυξης.
Γ) Τον σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο –
αντίγραφο) με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση του διαγωνισμού, οργάνου.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο
μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
αναδόχου να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Tα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα,
γίνονται δεκτά εφόσον (διαζευκτικά):
α) Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα
Δικηγόρων N.4194/2013(Γνωμ. ΝΣΚ 223/2000).
β) Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα
προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα (άρθρο
454 ΚΠολΔ). Ξενόγλωσσα έγγραφα μεταφρασμένα από ιδιώτη μεταφραστή, του οποίου το Ελληνικό
Προξενείο βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής και όχι τη γνησιότητα της μετάφρασης, δεν
γίνονται δεκτά (ΕΣ Κλιμ. Ε΄ 462/2010).
γ) Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
ή από τους ορκωτούς μεταφραστές του άρθρου 16 του νόμου 3712/08 (ΦΕΚ 225/Α) ή από τους
πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. Φ.130181/32845/2012).
Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για χρονικό
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας
του διαγωνισμού.
6
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη
λήξη ισχύος των προσφορών αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά εντός τριών (3) ημερών.
2. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του
επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο
τρόπο, και ούτω καθεξής.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού):
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει:



τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει, καθώς και ότι πληρεί και αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και των
Παραρτημάτων της βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του
ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχει στο Πανεπιστήμιο θα είναι απόλυτα σύμφωνες με όσα
προβλέπονται και προδιαγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη και στο Παράρτημα 1 αυτής.
ότι έχει επισκεφτεί το χώρο του έργου και έχει λάβει πλήρη και λεπτομερή γνώση της
υφιστάμενης κατάστασης και των εργασιών που απαιτούνται και κατόπιν τούτου σε κανένα
στάδιο της σύμβασης δε θα επικαλεστεί άγνοια ή διαφοροποίηση των τοπικών συνθηκών.

ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν βρίσκεται σε καμία από τις
καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και δεν έχει αποκλειστεί από δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016
 ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην προσφορά του σε φωτοαντίγραφα αποτελούν
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα Υ.Δ. υποβάλλει το
φυσικό πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας
ξεχωριστά:
 Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις Α.Ε.
7
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326
2016-11-21
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις
συνεταιρισμών.
Για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου, με τα οποία αποδεικνύονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν τις
υπεύθυνες δηλώσεις και ο νόμιμος εκπρόσωπος.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου (επί ποινή αποκλεισμού), με το οποίο θα
βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή, αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
5.
Ο ανάδοχος ή τουλάχιστον ένα άτομο από το απασχολούμενο προσωπικό της επιχείρησης θα
πρέπει να είναι πτυχιούχος Γεωτεχνικός (Γεωπόνος ή Δασολόγος) ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (Φυτικής
Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή Δασοπόνος.
Ως εκ τούτου ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει (επί ποινή αποκλεισμού):
α) το αντίστοιχο Πτυχίο Γεωτεχνικού (Γεωπόνου ή Δασολόγου) ή Τεχνολόγου Γεωπόνου (Φυτικής
Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή Δασοπόνου
β) αποδεικτικό ότι απασχολείται στην επιχείρησή του πτυχιούχος Γεωτεχνικός (Γεωπόνος ή
Δασολόγος) ή Τεχνολόγος Γεωπόνος (Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή
Δασοπόνος.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος ή τουλάχιστον ένα άτομο από το απασχολούμενο προσωπικό της
επιχείρησης δεν είναι πτυχιούχος Γεωτεχνικός (Γεωπόνος ή Δασολόγος) ή Τεχνολόγος Γεωπόνος
(Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή Δασοπόνος, ο συμμετέχων και ο
ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεργασία με άτομο που διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των
παραπάνω προσόντων. Ως εκ τούτου ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει (επί ποινή
αποκλεισμού):
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου συνεργάτη, ότι θα συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με τον
υποψήφιο ανάδοχο του έργου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης υλοποίησης του έργου
συντήρησης του πρασίνου και του περιβάλλοντος χώρου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία:
1. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ αναδόχου και Γεωτεχνικού ή Τεχνολόγου Γεωπόνου ή
Δασοπόνου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης υλοποίησης του έργου συντήρησης του πρασίνου και
του περιβάλλοντος χώρου
2. Πτυχίο Γεωτεχνικού (Γεωπόνου ή Δασολόγου) ή Τεχνολόγου Γεωπόνου (Φυτικής Παραγωγής,
Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή Δασοπόνου του συνεργάτη
5. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με
αντιπρόσωπό τους.
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στα
Παράρτημα 1 της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι προσφέροντες εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς οφείλουν να υποβάλλουν επί
ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 2) της
8
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
προκήρυξης, υπογεγραμμένο από τον συμμετέχοντα (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού κλπ., κατά
περίπτωση). Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας σελίδας, μονογράφονται όλες από αυτόν.
Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική προσφορά απορρίπτονται.
Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μέχρι τη λήξη της
σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρησή της και ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να έχει
οποιαδήποτε σχετική αξίωση, θα λάβει δε το αντίτιμο όπως αναγράφεται στην οικονομική του
προσφορά και μόνον. Στην Οικονομική Προσφορά νοείται και γίνεται ανεπιφυλάκτως αποδεκτό ότι
συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του προσφέροντος για την παροχή των
προσφερόμενων υπηρεσιών και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος/δαπάνη κλπ. το οποίο μπορεί
να επιβαρύνει επιπλέον, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες .
Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να
μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα 1.
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί μετά από κλήρωση.
Κατά την αποσφράγιση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων, οι
οποίοι οφείλουν να φέρουν κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 117 του Ν. 4412/16.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Μετά το πέρας του ελέγχου, η Επιτροπή καταρτίζει Πρακτικό ή ανάλογα Πρακτικά, το/α οποίο/α
εγκρίνεται/ονται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Μειοδότης αναδεικνύεται εκ των εγκύρως συμμετεχόντων εκείνος ο οποίος προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με την προϋπόθεση όλη η
προσφορά του να πληρεί τα απαιτούμενα στην παρούσα Προκήρυξη και τις εν γένει τεχνικές
προδιαγραφές αυτής.
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
127 του N. 4412/16
ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε Αναδόχου θα υπογραφεί Συμφωνητικό.
9
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του εκάστοτε Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το
κείμενο του Συμφωνητικού θα κατισχύει της Προκήρυξης και των παραρτημάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από το
Συμφωνητικό και τα παραρτήματα αυτού ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτού, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης
συμπληρωματικούς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
ii.
Ο εκάστοτε Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,
για υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού.
iii.
Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο εκάστοτε Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει το Συμφωνητικό μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε αυτή την
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά
κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε
μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
νi. Το συμφωνητικό δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων
μερών στο πλαίσιο της Προκήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
i.
ΑΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της (365 ημερολογιακές ημέρες).
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η παραλαβή των
παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 216 & 219 αντίστοιχα του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 18: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση καθυστέρησης εργασιών
περιγράφονται στο Παράρτημα 1 (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός / Ειδικοί Όροι) της
Προκήρυξης.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου)
και 204 (Ανωτέρα βία) του Ν. 4412/16.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του αναδόχου εκπτώτου και την κατάπτωση
ποινικής ρήτρας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή μη
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί.
10
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 (Τεχνική Περιγραφή –
Προϋπολογισμός / Ειδικοί Όροι) της Προκήρυξης. Τον αναδόχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 20: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ανάδοχος ως προς τη προκήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της
Πάτρας.
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα.
ΑΡΘΡΟ 22: ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί
και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν
προαναφερθεί στην παρούσα προκήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών,
Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων
Χρήστος Ι. Μπούρας
11
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων
του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν
για την συντήρηση και βελτίωση του πρασίνου, του περιβάλλοντα χώρου των παρακάτω εγκαταστάσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο για ένα έτος:
α. κτίρια Α΄& Β΄ στη διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2,
β. κτίριο Γ΄ στη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη τέρμα,
γ. κτίριο Δ΄ στη διεύθυνση: Πάροδος Αγ. Ιωάννη Ρηγανά,
καθώς και τις όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για την βελτίωση της «εικόνας» των εξωτερικών χώρων
των παραπάνω εγκαταστάσεων.
Στους χώρους περιλαμβάνονται τα παρτέρια όλων των κτιρίων, οι πεζόδρομοι των εξωτερικών
χώρων και οι χώροι στάθμευσης οχημάτων.
Οι εργασίες είναι οι παρακάτω:
1. Βαθύ κλάδεμα μεγάλων Δέντρων πάνω από 3 μέτρα με καλαθοφόρο όχημα
Σε διάφορους χώρους των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο κοντά σε κτίρια ή όπου
απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας θα γίνει βαθύ κλάδεμα δέντρων με ύψος πάνω από
3 μέτρα, (πεύκων, κυπαρισσιών, μέλια, κ.λ.π) όταν υπάρχει πρόβλημα κινδύνου λόγω των σφοδρών
ανέμων.
Τα προϊόντα κλαδέματος θα απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου
Στην τιμή περιλαμβάνεται και το καλαθοφόρο όχημα.
2. Κλάδεμα φυτών – δένδρων
Ελαφρύ ή βαθύ σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας, από ειδικευμένους τεχνίτες
μια φορά τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε δένδρα, δενδρύλλια, θάμνους που
βρίσκονται στα παρτέρια, νησίδες και λοιπούς χώρους, μεταξύ των κτιρίων και των δρόμων, μεταξύ
των κτιρίων και των χώρων στάθμευσης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο
Αγρίνιο, σύμφωνα με τις προτάσεις του Γεωπόνου του αναδόχου και την έγκριση της Υπηρεσίας. Πιο
συγκεκριμένα ανάλογα με το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται
θα γίνεται το κλάδεμα του φυτού. Σε φυτά που απαιτείται πλήρης ανανέωση της βλάστησης το
κλάδεμα θα είναι πιο αυστηρό.
Μετά το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται πολτοποίηση των προϊόντων κλαδέματος σε χώρους που θα
υποδειχτούν από την υπηρεσία με φροντίδες και δαπάνες του αναδόχου. Κατά προτίμηση σε
συνεργασία με την υπηρεσία τα προϊόντα κλαδέματος να πολτοποιούνται με ειδικό μηχάνημα. Τα
υπολείμματα θα τοποθετούνται σε χώρο που θα υποδειχθεί.
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης των πολτοποιημένων υπολειμμάτων κλαδέματος σε κατάλληλο
χώρο του Πανεπιστημίου, αυτά θα απομακρύνονται με μέσα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
3. Κλάδεμα φυτών μπορντούρας
Για το κλάδεμα φυτών μπορντούρας θα χρησιμοποιηθούν μηχανικά βενζινοκίνητα ψαλίδια τα οποία
διαθέτουν δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι σταθερή και η άλλη κινείται παλινδρομικά πάνω
12
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
από σταθερή αλυσίδα. Η μέθοδος του κλαδέματος συνίσταται στο αραίωμα και στην ελαφριά κοπή
των κλάδων μόνο τόσο όσο απαιτείται για την διατήρηση του επιθυμητού ύψους και πλάτους του
φράκτη σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα Η εργασία θα γίνεται τουλάχιστον 3 φορές τον
χρόνο. Τιμή ως φυτά.
16PROC005420326 2016-11-21
4. Κοπή χόρτων και αυτοφυών φυτών
Η εργασία αυτή αφορά στο καθάρισμα των χώρων στους οποίους υπάρχουν φυτά καθώς και στους
ακάλυπτους χώρους, νησίδες, παρτέρια και όπου αλλού απαιτηθεί και υποδειχθεί από την υπηρεσία
από τα διάφορα ανταγωνιστικά ζιζάνια που αναπτύσσονται στην διάρκεια του χρόνου συντήρησης
των φυτών. Επίσης στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός πεζοδρομίων,
πλατύσκαλων, κλιμακοστασίων καθώς και των παρυφών αυτών από κάθε είδους χόρτα και
ανεπιθύμητα αυτοφυή φυτά. Η παραπάνω εργασία θα γίνει με χειροκίνητο βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο απαιτείται για τον πλήρη καθαρισμό από τα χόρτα όλων
των χώρων (με τα χέρια ή με ξύσιμο του εδάφους με τσάπα και κοπή των ζιζανίων ή κοπή με κόσσα
κλπ.) και σύμφωνα με τις οδηγίες και την έγκριση της Υπηρεσίας. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται
και η απομάκρυνση των πευκοβελόνων όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Τα προϊόντα του βοτανίσματος θα απομακρύνονται αυθημερόν μακριά από τους χώρους των οδών,
πεζοδρόμων και παρτεριών. Ταυτόχρονα με την απομάκρυνση των χόρτων θα απομακρύνονται και
τυχόν άχρηστα αντικείμενα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διατηρούνται καθαροί οι χώροι
και να μην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση μεταξύ των φυτών ή γύρω από αυτά.
Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα κόβονται τα
χόρτα όσες φορές χρειαστεί και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ώστε οι χώροι να είναι
πάντα καθαροί από τα ζιζάνια σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
στο Αγρίνιο. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε άχρηστα προϊόντα καθαρισμού, κοπής κλαδέματος, κ.λ.π. θα
απομακρύνονται από το χώρο με μέσα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων και των
πευκοβελόνων από τους χώρους των πεύκων χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
Για την εργασία όπως περιγράφεται ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το απαραίτητο
προσωπικό, δηλαδή συνεργείο τουλάχιστον 2 ατόμων ώστε η ολοκλήρωση της εργασίας της πρώτης
κοπής να ολοκληρώνεται σε τρεις μέρες
Η πληρωμή θα γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας όπου θα φαίνεται ότι
ικανοποιείται ο όρος του καθαρισμού των χώρων από τα χόρτα.
5. Φρεζάρισμα με μηχανικά μέσα – καταστροφέας χόρτων ζιζανίων
Το φρεζάρισμα όπου απαιτείται θα γίνει σε βάθος έως 15 εκ. με μικρό σκαπτικό μηχάνημα - φρέζα
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις που απαιτείται θα χρησιμοποιείται
καταστροφέας ζιζανίων για την καλύτερη κοπή και καθαρισμό των χώρων, σύμφωνα με τις οδηγίες
της υπηρεσίας. Για την κοπή των ζιζανίων και των χόρτων θα χρησιμοποιούνται και ειδικά φορητά
χορτοκοπτικά – θαμνοκοπτικά ή και ατομικά εργαλεία όπου είναι αναγκαίο σύμφωνα και με τις
οδηγίες της υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιβάλλοντες χώροι των εγκαταστάσεων του Γ΄
και του Δ΄ κτιρίου. Το φρεζάρισμα, όπου είναι αναγκαίο, θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά
τον χρόνο την Άνοιξη και αν απαιτηθεί άλλη μια φορά σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Η
Συλλογή των αχρήστων θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία ευθύνη και δαπάνης
του Αναδόχου.
6. Άρδευση δέντρων – φυτών
Η άρδευση φυτών και δέντρων θα γίνεται με χρήση παροχών (λάστιχο) όπου υπάρχει. Σε περίπτωση
που το υπάρχον σύστημα άρδευσης δεν καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται με
ευθύνη του να αρδεύει τα φυτά και δέντρα με βυτίο. Σε κάθε άρδευση θα παρέχεται νερό για τα φυτά
σπορείου 14 λίτρα /τεμ. για τους καλλωπιστικούς θάμνους 24 λίτρα/τεμ. και για τα δένδρα 40
13
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
λίτρα/τεμ. Γενικώς οι αρδεύσεις αφορούν όλα τα δένδρα και θάμνους που βρίσκονται στα παρτέρια,
νησίδες και λοιπούς χώρους μεταξύ των κτιρίων και δρόμων, κτιρίων και χώρων στάθμευσης των
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.
Η άρδευση είτε με βυτίο είτε με παροχές θα γίνεται ως εξής :
Τέσσερις φορές τουλάχιστον κατά τον μήνα Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια φορά κατά
το μήνα Οκτώβριο, μία φορά τουλάχιστον κατά τον μήνα Απρίλιο, δύο φορές τουλάχιστον
κατά τον μήνα Μάιο και δύο φορές τουλάχιστον κατά τον Ιούνιο.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν επιπλέον αρδεύσεις σε μικρά φυτά αυτές θα γίνουν από τον
ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
7. Συντήρηση Χλοοτάπητα.
α. Κούρεμα χλοοτάπητα.
Θα γίνει με ειδική χορτοκοπτική μηχανή και με μεγάλη προσοχή εκεί όπου υπάρχουν θάμνοι για να
μην καταστραφούν. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε καταστροφή με ευθύνες
και δαπάνες δικές του και να μεταφέρει τα προϊόντα κουρέματος μακριά από τον χώρο σύμφωνα με
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται για το διάστημα από Μάρτιο
μέχρι Οκτώβριο κάθε εβδομάδα και από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο κάθε δέκα πέντε ημέρες. Οι
φορές κουρέματος αναφέρονται ενδεικτικά το ύψος του χλοοτάπητα ΄καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους πρέπει να διατηρείται στα 5 – 6 εκατοστά.
β. Άρδευση χλοοτάπητα.
Θα γίνεται με το υπάρχον αυτόματο σύστημα άρδευσης μετά τις απαραίτητες επισκευές, βελτιώσεις
ή συμπληρώσεις που θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, εάν για
οποιοδήποτε λόγο το σύστημα άρδευσης δεν λειτουργήσει, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου η
προβλεπόμενη άρδευση θα πραγματοποιείται με βυτίο. Η άρδευση κατά τους μήνες από Μάιο μέχρι
και Σεπτέμβριο θα γίνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα και για το υπόλοιπο διάστημα όταν
χρειάζεται ή όταν το ζητήσει η Υπηρεσία. Η άρδευση θα προγραμματίζεται ή θα πραγματοποιείται
κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη συντήρησης και
λειτουργίας τόσο των αγωγών όσο και του συστήματος αυτοματισμού του συστήματος άρδευσης.
γ. Καταπολέμηση ασθενειών χλοοτάπητα.
Εφόσον παρά τον προληπτικό ψεκασμό, εμφανιστούν ασθένειες, στο χλοοτάπητα, με ευθύνη του
αναδόχου θα γίνεται καταπολέμηση αυτών, με εντομοκτόνο ή μυκητοκτόνο σκεύασμα με ψεκαστικό
μηχάνημα όσες φορές χρειαστεί για την πλήρη αντιμετώπισή τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να μην καταστραφούν οι υπάρχοντες θάμνοι και δέντρα, άλλως
είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε καταστροφή με δικές του δαπάνες. Από τον ανάδοχο και
άνευ εντολής κανενός και ευθύνη αυτού θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του
εργαζομένου στον ψεκασμό προσωπικού, ως και των εργαζομένων, των περιοίκων και των ζώων.
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθεί ειδικευμένο προσωπικό, εφοδιασμένο με τα κατάλληλα
προστατευτικά μέσα και το οποίο έχει ασχοληθεί με παρόμοιες εργασίες.
δ. Λίπανση χλοοτάπητα.
Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται δια σποράς του λιπάσματος στην επιφάνεια του χλοοτάπητα,
πριν από άρδευσή του, κάθε εξήντα (60) ημέρες κατά το διάστημα αρχές Ιουλίου έως τέλος
Οκτωβρίου (δύο λιπάνσεις ανά εξάμηνο). Για το χρόνο λίπανσης θα ενημερώνεται η Υπηρεσία. Η
επιλογή, προμήθεια και μεταφορά των λιπασμάτων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου το δε κόστος
αγοράς των λιπασμάτων θα βαρύνει τον ανάδοχο. Οι προσφέροντες θα πρέπει στην τεχνική
14
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
περιγραφή της προσφοράς τους να περιγράψουν με ικανοποιητική προσέγγιση το είδος και την
ποσότητα των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιούν.
ε. Βοτάνισμα χλοοτάπητα.
Η εργασία αυτή γίνεται για την αφαίρεση από τις επιφάνειες του χλοοτάπητα των πάσης φύσεως
ακαλαίσθητων αυτοφυών ζιζανίων που θα αναπτυχθούν και κυρίως των πλατύφυλλων. Το βοτάνισμα
του χλοοτάπητα θα γίνεται με εργάτες δια χειρός όποτε και όσες φορές χρειάζεται και τα προϊόντα
βοτανίσματος θα απομακρύνονται με μέσα, φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.
στ. Αποκατάσταση κομματιών χλοοτάπητα με μεταφύτευση ή επανασπορά
Σε σημεία που έχει καταστραφεί ο χλοοτάπητας (και σε ποσοστό μέχρι 15% της συνολικής του
επιφάνειας του χλοοτάπητα), θα γίνει αποκατάσταση με μεταφύτευση (κομμάτια που βγαίνουν
περιμετρικά σε πλακόστρωτο ή δρόμο) ή επανασπορά κατά την διάρκεια του Φθινοπώρου, το κόστος
των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Για την συντήρηση του χλοοτάπητα σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα και με τις ανάγκες
της εποχής, ο ανάδοχος θα απασχολεί το απαραίτητο προσωπικό.
8. Συντήρηση και προστασία κομματιών που δεν είναι πλήρης χλοοτάπητες.
Υπάρχουν τμήματα περιβάλλοντα χώρου τα οποία είχαν χλοοτάπητα που σήμερα ή είναι κατεστραμμένος
ή είναι κατά ένα ποσοστό χλοοτάπητας και τα υπόλοιπα χόρτα.
Τα τμήματα αυτά θα πρέπει να ποτίζονται κανονικά όπως ο χλοοτάπητας και να κουρεύονται ώστε να
διατηρηθεί το πράσινο.
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και του συμβούλου Γεωτεχνικού του
αναδόχου.
9. Συντήρηση και λειτουργία συστήματος άρδευσης
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας του υπάρχοντος αυτόματου
συστήματος άρδευσης. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης του αυτόματου συστήματος
ποτίσματος (περιλαμβανομένων υλικών και εργασίας) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλες οι εργασίες θα προγραμματίζονται και θα εκτελούνται με τους κανόνες της επιστήμης, της
τέχνης και της εμπειρίας με ευθύνη του αναδόχου και όπου χρειαστεί σύμφωνα με τις εντολές της
Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται άμεσα με την Υπηρεσία για την καλή εκτέλεση
των όρων της σύμβασης.
Για όλες τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντα χώρου ο ανάδοχος υποχρεούται
να απασχολεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τα απαραίτητα άτομα. Για κάθε χρονική περίοδο
ανάλογα με τις εργασίες που απαιτείται να πραγματοποιηθούν, ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί
τα κατάλληλα άτομα για όλα τα είδη των εργασιών (Κλάδεμα, Ξελάκκωμα, Καταπολέμηση
ασθενειών και εντόμων, κοπή χόρτων, φρεζάρισμα, άρδευση, συντήρηση χλοοτάπητα).
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σύμβουλος πτυχιούχος Γεωτεχνικός (Γεωπόνος ή Δασολόγος) ή
Τεχνολόγος Γεωπόνος (Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή Δασοπόνος
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στις εργασίες που αυτό κρίνεται απαραίτητο όπως στην τεχνική
περιγραφή αναφέρεται ή όπου η υπηρεσία κρίνει, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το
επιπλέον προσωπικό για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση των εργασιών και να ανταποκρίνεται
άμεσα σε έκτακτες περιπτώσεις.
15
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
Το προσωπικό που θα απασχολείται θα μισθοδοτείται και θα ασφαλίζεται από τον ανάδοχο στους
υποχρεωτικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Οι καταστάσεις με τους ασφαλισμένους
θα κατατίθενται και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία.
16PROC005420326 2016-11-21
Ο Ανάδοχος εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει ημερήσιο ή εβδομαδιαίο
πρόγραμμα εργασιών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης το οποίο μετά την έγκριση της υπηρεσίας
είναι υποχρεωμένος να εκτελεί. Για την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων ώστε οι εργασίες, ιδιαίτερα οι
θορυβώδεις, να μην παρακωλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Κάθε αλλαγή του προγράμματος θα εγκρίνεται από την υπηρεσία. Για την εκτέλεση των εργασιών
θα πρέπει να ενημερώνει την υπηρεσία με ακρίβεια για την θέση εργασίας των εργαζομένων.
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών όπου θα αναγράφονται εκτός των
ημερήσιων εργασιών το είδος και η ποσότητα των λιπασμάτων ή φαρμάκων ή άλλων σκευασμάτων που
χρησιμοποιεί, τα οποία θα είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν αποκλίσεις
από το υποβαλλόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να δικαιολογείται και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του
επιβλέποντος της Υπηρεσίας.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά από βεβαίωση της Υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση εργασιών και των
όρων της σύμβασης.
Για άλλες, πιθανόν έκτακτες, εργασίες η πληρωμή θα γίνεται μετά το πέρας των εργασιών και πάντα
με σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας μαζί με την πληρωμή της τελευταίας δόσης
Σε περίπτωση καθυστέρησης των εργασιών θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 10 Ευρώ
για κάθε μέρα καθυστέρησης έως 30 ημέρες και 20 ευρώ για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30
ημερών και μέχρι 50 ημέρες.
Το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση υποτροπής του αναδόχου μπορεί να λύσει την σύμβαση μονομερώς
και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώματα της σύμβασης πέραν των ποινικών ρητρών.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πληροί τους όρους της σύμβασης όσον αφορά την κοπή των
χόρτων και την συντήρηση του χλοοτάπητα, πέραν των προστίμων, δεν θα πληρώνεται (το
αναλογούν ποσό) για τον συγκεκριμένο μήνα της πλημμέλειας, οριστικά έστω και αν τον επόμενο
μήνα αποκαταστήσει την πλημμέλεια.
Ρητώς αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει και να συνεργάζεται με το προσωπικό
λειτουργίας του έργου ή άλλους εγκατεστημένους εργολάβους στον ίδιο χώρο.
Όλες οι εργασίες που θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της σύμβασης θα γίνονται με μηχανήματα
του αναδόχου. Τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και τυχόν επισκευής των μηχανημάτων που θα
χρησιμοποιούνται επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (π.χ. πτώση δέντρων ή κλαδιών, κ.λ.π) από θεομηνία ή άλλες
αιτίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την αποκατάσταση
του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο. Οι δαπάνες
αντιμετώπισης των παραπάνω εκτάκτων αναγκών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν
υπαιτιότητά του είτε προς το Πανεπιστήμιο είτε προς τρίτους.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν
υπαιτιότητά του σε δένδρα, φυτά και στο χώρο του πρασίνου λόγω αδέξιων χειρισμών κατά την
εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή πλημμελούς ποτίσματος με αντικατάσταση - φύτευση φυτών,
επανασπορά πρασίνου, κλπ.
16
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από το Πανεπιστήμιο για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά
ή απώλεια υλικών και γενικά οποιαδήποτε ζημιά οι οποίες οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία,
ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του.
Οι προσφέροντες πριν την υποβολή των προσφορών πρέπει να επισκεφτούν το χώρο του έργου
και να λάβουν πλήρη και λεπτομερή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των εργασιών
που απαιτούνται. Στην προσφορά τους θα περιλάβουν ρητή δήλωση ότι έλαβαν πλήρη και
αναλυτική γνώση των ανωτέρω και κατόπιν τούτου δεν δικαιούνται σε κανένα στάδιο της σύμβασης
να επικαλεστούν άγνοια ή διαφοροποίηση των τοπικών συνθηκών.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος ή τουλάχιστον ένα άτομο από το απασχολούμενο προσωπικό της
επιχείρησης δεν είναι πτυχιούχος Γεωτεχνικός (Γεωπόνος ή Δασολόγος) ή Τεχνολόγος Γεωπόνος
(Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας, Αρχιτεκτονικής τοπίου) ή Δασοπόνος, η επιχείρηση θα πρέπει
να διασφαλίσει τη συνεργασία με άτομο που διαθέτει τουλάχιστον ένα εκ των παραπάνω προσόντων
(Προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψήφιου συνεργάτη, ότι θα συναφθεί συμφωνία
συνεργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο του έργου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
υλοποίησης του έργου συντήρησης του πρασίνου και του περιβάλλοντος χώρου).
Οι προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, το οποίο θα
αποδεικνύετε με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.
Η προσφορά θα δοθεί σε έντυπο της Υπηρεσίας.
Η διάρκεια της εργολαβίας υπολογίζεται για διάστημα ενός έτος από την υπογραφή της σύμβασης
(ολοκλήρωση εργασιών, περίπου σε 365 ημερολογιακές ημέρες).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε 3 δόσεις ως εξής :
Η 1η δόση: περιλαμβάνει το 30% του συνολικού ποσού της προσφοράς, που αφορά τη Συντήρηση
πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο. Η 1η δόση
θα καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του 1ου τετραμήνου της σύμβασης και μετά από τη σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας και της επιτροπής παραλαβής και αφού προσκομισθούν τα λοιπά
προβλεπόμενα παραστατικά και δικαιολογητικά.
Η 2η δόση: ισοδυναμεί με το 35% της προσφοράς και θα καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του 2ου
τετραμήνου και μετά από τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας και της επιτροπής παραλαβής
και αφού προσκομισθούν τα λοιπά προβλεπόμενα παραστατικά και δικαιολογητικά.
Η 3η δόση: ισοδυναμεί με το υπόλοιπο ποσό της προσφοράς (αφαιρούμενης της 1ης και της 2ης δόσης)
και θα καταβληθεί στο τέλος της σύμβασης (εντός 20 ημερών από τη λήξη της) και μετά από τη
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας και της επιτροπής παραλαβής και αφού προσκομισθούν
τα λοιπά προβλεπόμενα παραστατικά και δικαιολογητικά.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης &
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Ο Συντάξας
Λιακόπουλος Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Καρράς Κων/νος
Μηχανολόγος Μηχανικός
17
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
3.660,00 €
Φ.Π.Α. 24% :
878,40 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
4.538,40 € (με Φ.Π.Α.).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης (365 ημερολογιακές
ημέρες).
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ : "Τακτικός Προϋπολογισμός Κ.Α 0878α "
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης &
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Ο Συντάξας
Λιακόπουλος Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Καρράς Κων/νος
Μηχανολόγος Μηχανικός
18
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ2016-11-21
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
16PROC005420326
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Ειδ.
Ποσοτ.
Τιμή
Ποσό €
1
Βαθύ κλάδεμα μεγάλων Δέντρων
Τεμ.
4
135,00
540,00
2
Σχηματισμός κόμης όλων των φυτών
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις
οδηγίες της επίβλεψης (περίπου 110
τεμάχια).
κατ΄
αποκοπή
1
130,00
130,00
3
Σχηματισμός κόμης όλων των δέντρων
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις
οδηγίες της επίβλεψης (Διάφορα
καλλωπιστικά δένδρα, περίπου 60
τεμάχια).
κατ΄
αποκοπή
1
300,00
300,00
4
Κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητων
χόρτων αυτοφυών φυτών, κλπ από όλους
τους χώρους, με μηχανικά μέσα ή
χειρονακτικά, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης
κατ΄
αποκοπή
1
1.000,00
1.000,00
5
Συντήρηση χλοοτάπητα, αποκατάσταση
κατεστραμμένων κομματιών, άρδευση
δέντρων και φυτών, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες της
επίβλεψης.
κατ΄
αποκοπή
1
1.210,00
1.210,00
6
Επισκευή συστήματος άρδευσης
περιλαμβανομένων υλικών (εκτοξευτήρες
νερού, σωλήνες, κλπ,) και εργασίας καθώς
και συντήρηση και λειτουργία του.
κατ΄
αποκοπή
1
480,00
480,00
ΣΥΝΟΛΟ
3.660,00
ΦΠΑ 24%
878,40
4.538,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
19
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται
παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.
16PROC005420326 2016-11-21
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης &
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Ο Συντάξας
Λιακόπουλος Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Καρράς Κων/νος
Μηχανολόγος Μηχανικός
20
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών
χώρων των εγκαταστάσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή κατά
τα λοιπά όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή και τους γενικούς όρους της
παρούσας μελέτης».
ΤΕΜ
1
ΠΟΣΑ
Άθροισμα
= 3.660,00 €
ΦΠΑ 24%
=
Σύνολο
= 4.538,40 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
= 4.538,40 €
878,40 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται
παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντήρησης &
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
Ο Συντάξας
Λιακόπουλος Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Καρράς Κων/νος
Μηχανολόγος Μηχανικός
21
ΑΔΑ: 7Γ4Λ469Β7Θ-ΗΟΕ
16PROC005420326 2016-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών
χώρων των εγκαταστάσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή κατά
τα λοιπά όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή και τους γενικούς όρους της
παρούσας μελέτης».
ΤΕΜ
1
Πάτρα
ΠΟΣΑ
Άθροισμα
=
€
ΦΠΑ 24%
=
€
Σύνολο
=
€
/ /2016
Ο Προσφέρων
22