INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.04.08 10:12:17 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004156353 2016-04-06

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας :101 10 Αθήνα Πληροφορίες : Κουγκουδζιάν Μαρία, Κακαράς Στ. Τηλέφωνο Φαξ : 2131516319, 541 : 2103368073 E-mail : [email protected]

[email protected]

ΑΔΑ : ΑΔΑΜ : Αθήνα, 04/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 15507/619

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα 6 μηνών» Προϋπολογισμός:

έως 110.975,61 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (136.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης

: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά

Είδος σύμβασης

: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

: έξη (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης του έργου

: ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

: Τρίτη

04/05/2016 και ώρα 11:00.

1/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην

16PROC004156353 2016-04-06

Αναθέτουσα αρχή

Τηλέφωνο: 2131516541, 2131516599, 2131516319 Fax: 2103368070 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

[email protected]

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

http://www.ypakp.gr

ΑΔΑΜ ………………………07/04/2016 08/04/2016 08/04/2016 08/04/2016

Κωδικός αναφοράς CPV

72212000-4

Προϋπολογισμός ΚΑΕ που βαρύνει η δαπάνη

110.975,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% (136.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%). Δεν προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης 0879, 0899 και 1723, Ειδικού Φορέα 33-210

26/04/2016

και ώρα

15:00 Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα

Τόπος υποβολής προσφορών

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

16PROC004156353 2016-04-06

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή το σύστημα) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του συστήματος. Η παρούσα Διακήρυξη αφορά τον διαγωνισμό

με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 22780. Τρόπος υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λειτουργίας λεπτομέρειες Ηλεκτρονικών του παρούσα διακήρυξη. και Εθνικού Δημοσίων διαδικασίες Συστήματος Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 118/2007, κατά το μέρος που δεν προσκρούουν στον Ν. 4155/2013 και την παραπάνω Υ.Α., αναλογικά στο Π.Δ 60/2007 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, κατά τις διατάξεις του Ν. 4155/2013

Εσωτερική διανομή :

1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. Γεν. Γραμματέα 3. Γρ. Γεν. Δ/ντή Διοικ. Υποστ. & Ηλ. Διακ. 4. Δ8 5. Δ11, τμ. I

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ

3/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ..................................................................................................................... 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .................................................................................... 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ..................................................................... 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ......................................................................... 9 ΜΕΡΟΣ Β΄ ................................................................................................................... 48 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ .............. 48 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................................... 48 ΜΕΡΟΣ Γ΄ .................................................................................................................... 62 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ .......................................................... 62 ΜΕΡΟΣ Δ΄ ................................................................................................................... 64 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) .. 64 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................... 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ .................... 78

4/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις ακόλουθες: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98). Του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 180), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20) και τον Ν. 4320/15 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29). Του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2012 (Α’ 160) και ισχύει. Του Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 4205/2013 (Α’ 242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ. 4β). Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄/19/95), Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α΄/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α’ 64)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ˙ που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, αναλογικά και κατά

5/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 το μέρος, που δεν προσκρούουν στη φύση των υπηρεσιών, στις διατάξεις του Π.Δ. 10.

Των άρθρων 82-85 του Ν. 2362/1995 (Α’ 295) «Περί Δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 11.

Του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12.

Του Ν. 3886/2010 (Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13.

Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14.

Το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010). 15.

Του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 (Α’ 226) «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων επί δημόσιων διαγωνισμών. 16.

Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 17.

Του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18.

Του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ120 Α/2013) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και Άλλες Διατάξεις , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013).

19.

Τους Κανονισμούς (ΕΚ) υπ’ αριθμ. α) 2015/2342 της Επιτροπής (ΕΕ L 330/18) της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2015

«για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», β) 2015/2341 της Επιτροπής (ΕΕ L 330/16) της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του

6/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά

16PROC004156353 2016-04-06

L 330/14) της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων»,

όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» από 1 η Ιανουαρίου 2016.

20.

Της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων /ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ /ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ /Επιμελητήρια κλπ» (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 21.

Το με αριθμ. Πρωτ.: Π1/1493/4.9.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, που αφορά την κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011, για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 22.

Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 23.

Της K.Y.A. με αριθμό Π1/23807/18-12-2012 (Β’ 3400) για τα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 24.

Της Υ.Α. ΔΙΣ/2011 (ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 (Β’ 2540) «Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για μέλη συλλογικών οργάνων της διοίκησης για δημόσιους διαγωνισμούς κλπ». 25.

Της με αριθμ. πρωτ. 2983/Δ9.813/22-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΑΝ465Θ1Ω-ΗΝΜ) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών, όπως ισχύει.

26.

Της με αριθμ. πρωτ.: 49223/13322/4-11-2015 (ΦΕΚ 2423 Β’) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών

7/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους

16PROC004156353 2016-04-06

27.

Του υπ. αριθμ. Πρωτοκόλλου 54213/192/27-11-2015 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναγκαιότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές και την κοστολόγηση του έργου «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Λογισμικού και Υποδομών».

28.

Του άρθρου 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ.1 του άρθρ. 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α). 29.

Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 30.

Της με αρ. Δ6/Α/Φ1/οικ.56573/2808 από 09/12/2015 (ΑΔΑ: 7ΔΧΧ465Θ1Ω-Γ1Μ) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης « Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ειδικών Φορέων 33-110 (Κεντρική υπηρεσία), 33-120 (Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), 33-210 (Δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης) και 33-220 (Δαπάνες Κοινωνικής Αλληλεγγύης)». 31.

Τα με ΑΔΑΜ: 16REQ003652690, 16REQ003652569, 16REQ003652443 πρωτογενή αιτήματα δέσμευσης και τις υπ. αριθμ. πρωτ.: 2500/355/08-03-2016 ΑΔΑΜ 16REQ004001898, 11100/2425/09-03-2016 ΑΔΑΜ 16REQ004069312, 11102/2427/09 03-2016 ΑΔΑΜ 16REQ004115399, αποφάσεις του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου που καταχωρήθηκαν με α/α 33413, 28635 και 33414 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας για την ανάληψη υποχρεώσεως σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 33- 210 οικονομικού έτους 2016-ΚΑΕ 0879, 1723 και 0899 «για λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (ΕΡΓΑΝΗ). 32.

Την ανάγκη συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα και με το έγγραφο υπ. αρ. 54213/192/27-11-2015 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται μόνο προς ρύθμιση Την υπ. αριθμ. Πρωτοκόλλου 15692/622 και ΑΔΑ ………… απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης /Δ/νση Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταδίου αρ. 29, Αθήνα, Ελλάδα, ΑΦΜ 099012257 ΤΚ 10110. ΔΟΥ Α Αθηνών. Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: Κουγκουδζιάν Μαρία, τηλ. 2131516541, fax: 2103368073, email: [email protected]

, Κακαράς Στέφανος, τηλ. 2131516319, email: [email protected]

Αρμόδιος για τεχνικά ζητήματα: Σταύρος Μπακέας, τηλ. 2131516599, e-mail: [email protected]

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΡΟΠΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του συστήματος

με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 22780.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/13 (Α’ 120), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β’ 2677 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

9/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , το Π.Δ. 118/2007, το 2. Διαδικτυακός τόπος υποβολής www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφορών

:

Η Διαδικτυακή πύλη

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

) 2. Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία : 2.1 Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από

10/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της  Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 3. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

11/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16PROC004156353 2016-04-06

1. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 08/04/2016. 2. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις πανελλήνιας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες Ημερησία και Χρηματιστήριο την 08η/04/2016. 3. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 08/04/2016. 4. Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β’ 2677).

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 2. Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 3. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

12/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, καμία διευκρίνιση, εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο

«Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών για διάστημα 6 μηνών».

2. Το έργο συνοπτικά: Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών

Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών για διάστημα 6 μηνών

.

3. Το αντικείμενο του Έργου περιγράφεται αναλυτικά στο

ΜΕΡΟΣ Β΄

της παρούσας και οι όροι της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής περιγράφονται στο Παράρτημα 1 – Όροι Σύμβασης, το οποίο συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης δεν επιτρέπεται. 4. Ταξινόμηση κατά CPV: 72212000-4 (Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 7 του Παραρτήματος ΙΙ Α΄ του Π.Δ. 60/2007 5. Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος. 6. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 7. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών καθώς και εναλλακτικές προσφορές.

13/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(136.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%). 2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. 3. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879, 0899 και 1723, Ειδικού Φορέα 33-210.

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

Αναθέτουσα Αρχή

: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 29 Τ.Κ. 10110, Ελλάδα, ΑΦΜ 099012257 ΔΟΥ Α Αθηνών.

Διαγωνισμός

: ο παρών διαγωνισμός που διενεργείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Α’ 120), της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», του Π.Δ. 118/2007, αναλογικά/ συμπληρωματικά του Π.Δ. 60/2007, κατά το μέρος που δεν προσκρούουν στον Ν. 4155/2013 και στην παραπάνω Υ.Α.

Έργο/υπηρεσίες

: οι υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα 6 μηνών.

Προϋπολογισμός:

Η εκτιμώμενη, από την Αναθέτουσα Αρχή, ως μέγιστη δαπάνη για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Υποψήφιος

: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων/κοινοπραξία που συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει ηλεκτρονικά προσφορά, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος:

Ο υπογράφων την προσφορά που πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου αν είναι νομικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται

14/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 από τον παραπάνω, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από τον συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Υπεύθυνη δήλωση

: Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση, εννοείται της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά (ψηφιακή υπογραφή) και δεν απαιτείται να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή Επιτροπή

: Η Επιτροπή Α που ορίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή για τη αξιολόγηση αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης με την απόφαση υπ. αρ. πρωτοκόλλου 2983/Δ9.813 /22 01-2016 και με ΑΔΑ ΩΓΑΝ465Θ1Ω-ΗΝΜ.

Επιτροπή προσφυγών & Αξιολόγησης ενστάσεων:

Η Επιτροπή Β που ορίστηκε με την απόφαση υπ. αρ. πρωτοκόλλου 2983/Δ9.813/ 22-01-2016 (ΑΔΑ ΩΓΑΝ465Θ1Ω-ΗΝΜ) από την Αναθέτουσα Αρχή, συγκροτείται από μέλη διάφορα αυτών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και εισηγείται για τις προσφυγές των υποψηφίων.

Ανάδοχος:

Ο υποψήφιος που θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

Κατακύρωση ή κατακυρωτική απόφαση

: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών.

Σύμβαση:

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση και το περιεχόμενο της, επί του οποίου δεν χωρεί διαπραγμάτευση, επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

: Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών / παραδοτέων και του έργου.

15/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου ο οποίος, εξ αυτού του λόγου, δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων της παρούσας. 3. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο τον διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. 5. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις/κοινοπραξίες υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση/κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω

16/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης, και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 8. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφαση, προσφορά υποψηφίου, όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. 9. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου. 10. Το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων, με τη διακήρυξη, υπηρεσιών. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων, με την παρούσα, υπηρεσιών καθώς και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 12. Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Επί ποινή αποκλεισμού, τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση. Δικαιολογητικά και έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα (από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο, κατά περίπτωση).

17/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 13. Οι τιμές της Προσφοράς είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σε ευρώ. περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 – Σχέδιο Σύμβασης, της παρούσας. Διαπραγμάτευση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται. 15. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί/κοινοποιεί προς τους υποψήφιους τις αποφάσεις της, ηλεκτρονικά, στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 16. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων της παρούσας τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της διακήρυξης. Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό, εκτός αν από τη σχετική έννοια προκύπτει το αντίθετο. 17. Όπου στην παρούσα αναφέρεται προσκόμιση εγγράφων, νοείται και η υποβολή τους και αντιστρόφως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ως υποφάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία.

2. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται, η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 13 καθώς και η Τεχνική προσφορά, όπως περιγράφεται στο

ΜΕΡΟΣ Β

΄.

18/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

3. Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»

16PROC004156353 2016-04-06

προσφορά του προσφέροντα, όπως περιγράφεται στο

ΜΕΡΟΣ Δ΄

. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον υπό φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία.

ΑΡΘΡΟ 10.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/1997 (Α΄ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ. Δικαιούνται να μετέχουν επίσης, τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας) κατά τα παρακάτω οριζόμενα στο άρθρο 12. 2. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή (κοινοπραξία) και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

19/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 3. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε περισσότερες της μιας

ΑΡΘΡΟ 11.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΛΟΓΟΙ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται: 1.

Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από τον Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.  Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  Καταδίκη με δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο , ο παραπάνω λόγος αποκλεισμού εξετάζεται για το φυσικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του και σε περίπτωση πλειόνων του ενός νομίμων εκπροσώπων , για όλους, όπως προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζει το νομικό πρόσωπο - υποψήφιος .

20/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 2. Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 3. Υποψήφιοι που έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 4. Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 5. Υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 6. Υποψήφιοι που είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όσοι δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 7. Υποψήφιοι που έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 8. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς, οριζόμενος στην παρούσα. 9. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν εμπροθέσμως και προσηκόντως τα έγγραφα που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα, με τις διατυπώσεις που ορίζονται σε αυτά. 10. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του παρόντος, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος

21/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών ελέγχου του υποψηφίου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο υποψήφιος, για την παραδεκτή συμμετοχή του, πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως

απαράδεκτη

. Ειδικότερα:

Ι)

κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας :

(Α) Να διαθέτει τεκμηριωμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία για την εκτέλεση Έργων συναφών με το υπό ανάθεση Έργο. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση με επιτυχία, τουλάχιστον δύο (2) συναφών έργων, με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, τα τελευταία τρία (3) έτη. Συναφή Έργα θεωρούνται τα παρακάτω:

-

Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση αντίστοιχων με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πληροφοριακών συστημάτων ή/και Σχεδιασμός και ανάπτυξη αντίστοιχων με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πληροφοριακών συστημάτων. Τουλάχιστον ένα από τα ως άνω έργα, θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των εξής χαρακτηριστικών:

-

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες ή / και επιχειρήσεις, επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης τουλάχιστον 3 (Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: Επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτοποίησης) Αποκατεστημένη αμφίδρομη διαλειτουργικότητα με ένα ή παραπάνω τρίτα πληροφοριακά συστήματα μέσω τεχνολογίας web services Παρακολούθηση Ροών Εργασίας

22/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, ενός Έργου, το οποίο προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. (Β) Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται τουλάχιστον από έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, έναν (1) Αναλυτή Επιχειρησιακών Διαδικασιών, δύο (2) Μηχανικούς Λογισμικού και έναν (1) Μηχανικό Συστημάτων και Δικτύων. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, καθώς και βιογραφικά σημειώματα αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας, όπου θα πρέπει να προκύπτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση αντίστοιχων έργων / υπηρεσιών: ο Υπεύθυνος του Έργου και ο Αναπληρωτής του να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική και να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχα έργα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου να έχουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως μέλη σε ομάδες έργου στο ρόλο που προτείνονται και για το συγκεκριμένο έργο. (Γ) Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο, συναφές με το αντικείμενο του έργου.

ΙΙ)

κριτήρια οικονομικής επάρκειας:

(Α) Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2012, 2013, 2014) κατά μέσο όρο 150% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου, άνευ ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών , για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 150% του προϋπολογισμού του Έργου, άνευ ΦΠΑ.

23/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά των παρ. Ι και ΙΙ - και εφόσον συντρέχει περίπτωση και III – του παρόντος άρθρου, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Α’ 120), του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και του Π.Δ. 118/2007. Η μη υποβολή ή η μη προσήκουσα υποβολή των παραπάνω, επάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ποσού ίσου με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των ζητουμένων υπηρεσιών (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ήτοι ποσού

2.219,51 €.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Α. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένη τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία των παραπάνω αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν επίσης να προέρχονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή και από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα – μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται σε κράτος εκτός Ελλάδας θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Β. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει,

επί ποινή αποκλεισμού

, να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:  Την ημερομηνία έκδοσης  Τον εκδότη  Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται («ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»)

24/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03   Τα στοιχεία της προκήρυξης και συγκεκριμένα τον αριθμό της ή /και τον τίτλο του Διαγωνισμού και την ημερομηνία διενέργειας αυτού

16PROC004156353 2016-04-06

Τον αριθμό της εγγύησης   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυμία (όπως ορίζεται στο Καταστατικό σε περίπτωση νομικού προσώπου) και τη διεύθυνση του υποψηφίου, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση  Τη χρονική ισχύ της για ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς  Τους όρους ότι: α. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, β. το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών, γ. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, δ. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Γ. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, η εγγυητική πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της και να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Δ. Το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Κάθε μία όμως από αυτές, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της, τα οποία πρέπει να κατονομάζονται και να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης /κοινοπραξίας από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Ε. Η εγγυητική συμμετοχής επιστρέφεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, όπως ισχύει.

25/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 2. Αίτηση συμμετοχής: Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός fax, e- mail κλπ.). 3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία αναφέρεται ο παρών διαγωνισμός και δηλώνεται:

α)

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι αναφερόμενοι, στο άρθρο 11, λόγοι αποκλεισμού. Επιπλέον, και εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να δηλώνεται επίσης ότι, ο αναφερόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 11 λόγος αποκλεισμού (καταδίκη με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 αδικήματα

), δεν συντρέχει στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του υποψήφιου, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να κατονομάζεται

. Επισημαίνεται: 1) ότι ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 11 εξετάζεται για το φυσικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου και σε περίπτωση πλειόνων νομίμων εκπροσώπων, για όλους, όπως προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζει το νομικό πρόσωπο – υποψήφιος και 2) εάν ο υποψήφιος έχει περισσότερους του ενός εκπροσώπους, τότε θα πρέπει να προσκομιστούν υπεύθυνες δηλώσεις από όλους τους νομίμους εκπροσώπους που να δηλώνουν ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ο αναφερόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 11 λόγος αποκλεισμού.

β)

ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 4. Εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από τον υποψήφιο, υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του υπογράφοντος. 5. Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).

26/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 6. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες θα πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά των αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας: α) Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου, με το οποίο: - εγκρίνεται η συμμετοχή του στον διαγωνισμό - εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά - ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης/κοινοπραξίας για τον διαγωνισμό - ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας στο έργο - ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έκαστο από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής - ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης β) Συμφωνητικό συνεργασίας των μελών της ένωσης, με το οποίο ορίζεται: - το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας στο έργο, - ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού, εφόσον τους ανατεθεί - ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης/κοινοπραξίας για το διαγωνισμό. γ) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, ο οποίος θα υπογράφει εκ μέρους της την προσφορά και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο και εν γένει θα την εκπροσωπεί στην διαγωνιστική διαδικασία.

27/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

16PROC004156353 2016-04-06

Α. Για την απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης της παρ. Ι.Α του άρθρου 12: α. Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης συναφών έργων, όπως ορίζονται στην παρ. Ι.Α του άρθρου 12, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί:

Α/ Α ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από μμ/εε έως μμ/εε) ΣΥΝΟΛΙΚΗ (σε ευρώ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (είδος & ημ/νία έκδοσης)

β. Αναλυτική περιγραφή δύο (2) συναφών έργων παροχής υπηρεσιών από τα παραπάνω, που ολοκλήρωσε ο υποψήφιος εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό. γ. Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις παραλαβής / ολοκλήρωσης και ειδικότερα: αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Ως ημερομηνία παραλαβής του έργου λογίζεται η ημερομηνία της βεβαίωσης /πρωτοκόλλου /πιστοποιητικού παραλαβής, εκτός αν προκύπτει ρητά άλλως από το περιεχόμενό του. Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του παραλήπτη.

28/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 α. Πίνακα παρουσίασης των μελών της Ομάδας Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση / υλοποίηση του έργου, όπως αυτή προδιαγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσας, με την ακόλουθη μορφή: Ονοματεπώνυμο Θέση στην Ομάδα Έργου Τίτλος Σπουδών (εφόσον απαιτείται) Διάρκεια προϋπηρεσίας (εφόσον απαιτείται) Απασχόληση στο έργο (σε ανθρωπομήνες) Σύνολο β) αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών της ομάδας έργου, στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του μέλους σε αναλόγου φύσεως έργα, όπου ζητείται στο άρθρο 12. Εφίσταται η προσοχή προκειμένου να γίνει λεπτομερής και ειδική αναφορά στα επικαλούμενα στοιχεία και, αν χρειάζεται, με σαφείς παραπομπές εκτός πίνακα (πχ έργα/αντικείμενο, διάρκεια προϋπηρεσίας)

ώστε να προκύπτει ευθέως η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παρ. Ι.Β.

γ) για τον Υπεύθυνο έργου και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο έργου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση τίτλων σπουδών καθώς και υπεύθυνης δήλωσης των παραπάνω ότι τα αναφερόμενα στα βιογραφικά σημειώματα στοιχεία προϋπηρεσίας είναι αληθή. Γ. Για την απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης της παρ. Ι.Γ του άρθρου 12: Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο συναφές με το αντικείμενο του έργου. Δ. Για την απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης της παρ. ΙΙ.Α του άρθρου 12 : Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των οικονομικών χρήσεων 2012, 2013 και 2014, για τις οποίες έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί. Στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών, προσκομίζονται τα ΦΕΚ

29/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 δημοσίευσης αυτών. Εάν ο τελευταίος ισολογισμός έχει αποσταλεί προς δημοσίευση σε προσφορών, τότε προσκομίζονται μαζί με τον ισολογισμό, βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι έχει αποσταλεί προς δημοσίευση σε ΦΕΚ, καθώς και το ΤΑΠΕΤ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (πχ μνεία νομικής διάταξης κλπ) . Εάν η επιχείρηση του υποψήφιου λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με την ζητούμενη προμήθεια, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό, μαζί με υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.

ΙΙΙ. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

1. Επίκληση Δάνειας επαγγελματικής ικανότητας Σύμφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι υποψήφιοι για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτή ζητείται στο άρθρο 12, μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω, γίνεται µε την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και

ενδεικτικά

: α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα, απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών

30/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 για διάρκεια ίση µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου. τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου. γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 13.II από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να «δανειστεί», όπως αυτή ζητείται παραπάνω. δ. Των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησής του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους. 2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ οι διαγωνιζόμενοι, για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής επάρκειας, όπως αυτή ζητείται στο άρθρο 12, μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω, γίνεται με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και

ενδεικτικά

: α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα, απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. β. Έγγραφης συμφωνίας μεταξύ τρίτου και υποψηφίου, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο τρίτος δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη της οικονομικής επάρκειας του τρίτου, όπως αυτή ζητείται στο άρθρο 12 και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο.

31/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 δ. Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την και λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.

ΙV. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του υποψήφιου στη διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 2. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τον / τους νόμιμους εκπροσώπους του υποψήφιου αναδόχου, και δεν απαιτείται σε αυτές και στις υπόλοιπες απαιτούμενες από τρίτους Υπεύθυνες Δηλώσεις, σχετική θεώρηση. 3. Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 4. Δικαιολογητικά /έγγραφα που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση (από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο, κατά περίπτωση).

32/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

16PROC004156353 2016-04-06

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο υποψήφιος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (υποψήφιος Ανάδοχος), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται παρακάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον υποψήφιο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. α. Οι `Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του

33/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1 ) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και υπό καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων καθώς και υπό διαδικασία θέσεως σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

34/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο ή τυχόν άλλους νομίμους εκπροσώπους για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (5) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (5) του εδ.α της παρ.1 του παρόντος, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση. στ. Εφόσον τίθεται θέμα απαλλαγής του υποψήφιου Αναδόχου από την υποχρέωση έκδοσης των παραπάνω δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλεται το σχετικό απαλλακτικό έγγραφο (πχ. πιστοποιητικό, διάταξη νόμου κλπ) 2. Εάν σε κάποια χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις, τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού

35/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 οργανισμού της χώρας εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης καθώς και ότι δεν συντρέχουν, στο συγκεκριμένο πρόσωπο, οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από ισοδύναμο έγγραφο ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Αν διαπιστωθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά, τότε ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό και επέρχονται οι συνέπειες παράβασης του παρόντος άρθρου. 3. Όταν ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, δεν υποβάλει/προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει/προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν υποβάλει/προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

4. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο υποψήφιος υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 13 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν υποβάλει/προσκομίζει εγκαίρως και προσηκόντως, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. 5. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών και εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να την πραγματοποιήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Αν τα παραπάνω δεν πραγματοποιηθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, στην

36/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 περίπτωση του άρθρου 13 η προσφορά θα απορρίπτεται και στην περίπτωση του άρθρου 6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ α. Ειδικά για τη φορολογική ενημερότητα του υποψήφιου Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα, από το σύστημα TAXISNET, δεδομένα σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα του, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον υποψήφιο Ανάδοχο μη ενήμερο φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. β. Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. γ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του έργου στον υποψήφιο Ανάδοχο υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. δ. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

37/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΑΡΘΡΟ 15. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16PROC004156353 2016-04-06

η προθεσμία για την υποβολή των Προσφορών λήγει την

26/04/2016,

ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος

15:00

. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΑΡΘΡΟ 16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον τούτο ζητηθεί, εντός εύλογου χρόνου πριν από τη λήξη της από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι επί πλέον έξι (6) μηνών. Στην περίπτωση αυτή, παρατείνεται υποχρεωτικά και η ισχύς της εγγυητικής συμμετοχής. 3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του παραπάνω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 4. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση

38/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 άρνησης του επιλεγέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος 5. Ο υποψήφιος στον οποίο θα γίνει κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να παρατείνει την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, για όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1

.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή»), η οποία έχει συσταθεί, κατόπιν κλήρωσης, με την αρ. 2983/Δ9.813/22-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΑΝ465Θ1Ω-ΗΝΜ) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη.

Η Επιτροπή επιλαμβάνεται και εισηγείται επί κάθε θέματος που άπτεται του διενεργούμενου διαγωνισμού. 2.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι

04/05/2016

και ώρα

11:00 π.μ

. από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 3. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι υποψήφιοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

39/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 4. Η κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών παρέχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή του περιεχομένου των προσφορών, το οποίο προστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόμου. Οι παραβάτες της παραπάνω απαγόρευσης υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. 2. Συγκεκριμένα, μέσα από το Σύστημα ιδίως: • Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. • Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. • Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών • Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. • Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους υποψήφιους για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι υποψήφιοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 3. Ειδικότερα, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω προβαίνοντας κατ΄ αρχήν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της παρούσας. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των υποψήφιων που έχουν

40/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 υποβάλει ελλιπή τα παραπάνω στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν του σταδίου αυτού, να ζητήσει διευκρινίσεις /συμπληρώσεις από τους υποψήφιους επί των υποβληθέντων στοιχείων κατά τα προαναφερόμενα. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους, επί ποινή αποκλεισμού, και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά και οι προσφορές τους κρίνονται παραδεκτές, σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρούσα. Μετά τη μελέτη των τεχνικών προσφορών, κάθε μέλος της Επιτροπής αξιολογεί και βαθμολογεί κάθε τεχνική προσφορά ανά κριτήριο. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Διευκρινίσεις και έγγραφα που δίδονται αυτοβούλως από τους υποψήφιους, οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς», σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς», αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται, για κάθε προσφορά που έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας και το διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 6. Για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εκδίδει μια απόφαση. 7. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη συνέχεια προχωρεί

41/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών. Οι υποφάκελοι των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται. 8. Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, και το διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή στη συνέχεια, καλεί τον υποψήφιο Ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά το άρθρο 14. 9. Για τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εκδίδει μια απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του υποψήφιου Αναδόχου γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των υποψήφιων, που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό Πρακτικό. 2. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι υποψήφιοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 3. Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποβάλλει/προσκομίζει, εντός της παραπάνω προθεσμίας, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, καλείται ο υποψήφιος που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει/ προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν υποβάλλει/

42/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή διαγωνισμός ματαιώνεται. 4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 13 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν υποβάλει/προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 14, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφασή της, η εγγύηση συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΗ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει, αιτιολογημένα, προσφορά, με απόφασή της, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, σε κάθε περίπτωση που ορίζεται στην παρούσα και ιδίως όταν: - είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, - αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, - αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αφορά σε μέρος μόνον των ζητουμένων υπηρεσιών της παρούσας, - δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, - δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, - δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, - η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας, - ορίζει χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, - ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του ζητούμενου με την παρούσα,

43/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 - παρουσιάζει, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις - δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, με απόφασή της μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, κατόπιν πρόσκλησης του υποψήφιου προς παροχή εξηγήσεων (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Ασυνήθιστα χαμηλή θα θεωρείται οικονομική προσφορά της οποίας το συνολικό συγκριτικό κόστος

είναι μικρότερο του 85%

της διαμέσου (median) του συνολικού συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Η έννομη προστασία παρέχεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς/υποψήφιους μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 3. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

44/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 4. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της προσφυγής είναι η ημερομηνία της αυτής, όπως έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της προσφυγής, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της προσφυγής λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 5. Μετά την υποβολή των προσφυγών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα κατά τα οριζόμενα παραπάνω, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αιτιολογημένη κρίση της και αζημίως για αυτήν, να ακυρώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να επαναλάβει αυτόν ή να ματαιώσει τη λήψη των ζητουμένων υπηρεσιών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες και δεν χρειάζονται πλέον αυτές.

45/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

κατακύρωσης, στην οποία αναφέρει και τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/ 2010. 2. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση, μετά την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου αναμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 και την προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από τη διαχειριστική αρχή, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α. Περιγραφή των υπηρεσιών β. Την τιμή γ. Την Αναθέτουσα Αρχή δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και με το σχέδιο της σύμβασης ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και το έγγραφο της Σύμβασης έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 4. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής κατά τη διάταξη του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, αόριστης διάρκειας, ίση με το 5% του τιμήματος, όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, σε κάθε περίπτωση που ορίζεται στη σύμβαση, άλλως επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.

46/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 5. Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 6. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασής της. 7. Η μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, ορίζει τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της και τα στοιχεία των συμβαλλομένων και περιέχει τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα. Διαπραγμάτευση της σύμβασης δεν επιτρέπεται. 8.

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 9. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης, η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου και η διακήρυξη.

47/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΜΕΡΟΣ Β΄

16PROC004156353 2016-04-06

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 25. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφορά σε Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα 6 μηνών. Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύεται διεξοδικά το αντικείμενο του έργου.

1.

Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης

Εισαγωγή Στις 15.10.2012 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17227/32 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2346/22-08-2012. Πρόκειται για το έργο 1 του Σχεδίου Δράσης του ΣΕΠΕ («Συστημική Παρέμβαση 7: Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας») το οποίο υλοποιήθηκε επιτυχώς μέσω συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ (Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση») του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία της υπάρχουσας εφαρμογής Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων». Για το εν λόγω σύστημα συνάφθηκε σύμβαση εξελικτικής συντήρησης και υποστήριξης, μέσω του έργου «Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων”» το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την περίοδο 23/1/2014 – 22/1/2015. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν σημαντικές επεκτάσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» μέσω του έργου «Μελέτη και υλοποίηση προσαρμογών στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 της Πράξης 393311.

48/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Πληροφοριακό Σύστημα Web based και στηρίζονται πάνω στην τεχνολογική πλατφόρμα ASP.NET 2 πάνω από .Net Framework 3.5. Το σύνολο των εφαρμογών που χρησιμοποιεί το σύστημα αποτελούν έναν ενιαίο δικτυακό τόπο. Το περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής είναι το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης της Microsoft Visual Studio .NET Enterprise Architecture. Η βασική σχεδιαστική προδιαγραφή του υφιστάμενου συστήματος είναι η λειτουργία του σε αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (3-tier). Όλο το σύστημα λειτουργεί σε περιβάλλον Web (και επομένως είναι προσβάσιμο μέσω Web Browser). Συνήθεις browsers διαδικτύου χρησιμοποιούνται για προσπέλαση στο σύστημα. Τα τρία επίπεδα του συστήματος είναι τα εξής:  Το σύστημα της βάσης δεδομένων. Εκεί αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το μητρώο επιχειρήσεων, εντύπων και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα χρειάζεται η εφαρμογή. Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται ο Database Server.  Ο κορμός της εφαρμογής ο οποίος περιέχει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών και ο οποίος βρίσκεται στους Application Servers. Επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων με ερωταποκρίσεις και με τα μηχανήματα των χρηστών (clients). Η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο συστήματα τα οποία τοποθετούνται σε διαφορετικούς Application Servers:  Εξωτερικό Σύστημα: Το τμήμα που περιέχει τις υπηρεσίες που προορίζονται για τους εργοδότες/επιχειρήσεις (στο εξής «εξωτερικοί χρήστες»). Το σύστημα αυτό ουσιαστικά θα αποτελεί το Internet Site της υπηρεσίας.  Εσωτερικό Σύστημα: Το τμήμα που περιέχει τις υπηρεσίες που προορίζονται για τους υπαλλήλους του ΥΕΚΑ και των υπολοίπων εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα (στο εξής «εσωτερικοί χρήστες»). Το σύστημα αυτό ουσιαστικά θα αποτελεί το Extranet Site της υπηρεσίας.  Οι τελικοί χρήστες (clients). Web browsers. Για την εισαγωγή στο εξωτερικό σύστημα απαιτείται επιτυχής πιστοποίηση (authentication) του εξωτερικού χρήστη, με τη χρήση username και password του ΟΠΣ

49/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 ΙΚΑ. Η διασύνδεση με το ΟΠΣ ΙΚΑ γίνεται μέσω Web Services που διατίθενται από το Συστήματος με WCF. Παράλληλα με την εισαγωγή στο εξωτερικό σύστημα, για την κάθε επιχείρηση, γίνεται ενημέρωση από το ΟΠΣ ΙΚΑ μέσω Web Services των στοιχείων Μητρώου επιχειρήσεων, Παραρτημάτων, Νόμιμων Εκπροσώπων. Επιπροσθέτως, προσφέρεται δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες (επιχειρήσεις) δημιουργίας και διαχείρισης χρηστών Παραρτημάτων επιχειρήσεων για την διασφάλιση της διαβάθμισης προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με κωδικούς ανά παράρτημα. Για την εισαγωγή στο εσωτερικό σύστημα απαιτείται επιτυχής πιστοποίηση (authentication) του εσωτερικού χρήστη, με τη χρήση username και password που υπάρχουν και διαχειρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα. Εδώ να σημειωθεί ότι, ταυτόχρονα με την πιστοποίηση του εσωτερικού χρήστη, στο σημείο αυτό καθορίζεται και το επίπεδο πρόσβασης στα δεδομένα το οποίο αντιστοιχεί στον εν λόγω εσωτερικό χρήστη. Συγκεκριμένα, οι χρήστες των υπηρεσιών θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν την υπηρεσία τους ενώ οι κεντρικοί χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Δίνεται η δυνατότητα μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καταχώρησης, διαχείρισης και υποβολής των παρακάτω εντύπων (http://eservices.yeka.gr) σε πλήρη αντιστοιχία με τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες:  Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 15/10/2012 έως 15/9/2014  Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),  E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και εταιρείες του δημοσίου),  Ε3.2: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση,

50/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03  Ε3.3: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

16PROC004156353 2016-04-06

 E3.4: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας,  Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Ετήσιος (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα  Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Αρχικός (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα  Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Πρόσληψης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 15/9/2014  Ε4 - Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα  Ε4 - Τροποποιητικός Πίνακας Προσωπικού - Ωράριο (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 8/9/2014 και 15/12/2014 έως σήμερα  Ε4 - Τροποποιητικός Πίνακας Προσωπικού - Αποδοχές (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως σήμερα  Ε5 - Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 15/10/2012 έως σήμερα  Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης - 15/10/2012 έως 16/6/2013  Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης Χωρίς Προειδοποίηση (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 1/3/2013 έως σήμερα  Ε6 - Καταγγελία Σύμβασης Με Προειδοποίηση (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) - 1/3/2013 έως σήμερα  Ε7 - Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου (Αρμοδιότητας ΟΑΕΔ) -15/10/2012 έως σήμερα  Ε8 - Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 13/5/2013  Ε9 - Αίτηση & Έγκριση / Απόρριψη Υπερωριακής Απασχόλησης (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/10/2012 έως 15/1/2013  Ε9 - Αναγγελία Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και εκ Περιτροπής Εργασίας (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) - 15/7/2013 έως σήμερα  Ε10 - Αναγγελία Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) -15/7/2013 έως σήμερα  Ε11 – Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας - 1/1/2015 έως σήμερα

51/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη και υλοποίηση προσαρμογών στο αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 της Πράξης 393311, έχουν υλοποιηθεί και ενταχθεί στην παραγωγική έκδοση του πληροφοριακού συστήματος, χωρίς ακόμα να έχουν ενεργοποιηθεί για το κοινό, οι εξής πρόσθετες λειτουργίες:  Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την αναγγελία, εντός 24 ωρών, των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.  Δημιουργία έντυπου αναφοράς και τήρησης αρχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στα εργοτάξια.  Προγράμματα Εργασίας Προσωπικού ΚΤΕΛ: Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και κατάργηση των διατάξεων για θεώρηση.  Βιβλιάρια Εργασίας οδηγών τουριστικών Λεωφορείων: Δημιουργία έντυπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και κατάργηση των διατάξεων για θεώρηση.  Αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε. (ΠΔ 219/2000): Δημιουργία εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων», προσαρτήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα ειδικός μηχανισμός σύστασης και επικαιροποίησης μητρώου μη παραβατικών επιχειρήσεων, με βάση κριτήρια και κανόνες που ορίζονται μέσω εξειδικευμένης παραμετροποίησης. Ανάλογα με το ρόλο και την υπηρεσία του κάθε εσωτερικού χρήστη, καθορίζονται και οι ενέργειες και τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση. Για την παροχή δυνατότητας μαζικών καταχωρήσεων, το σύστημα διαθέτει μηχανισμό ανάγνωσης αρχείων XML για τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8, Ε9, Ε11. Το σύστημα διαθέτει ισχυρό μηχανισμό παραγωγής στατιστικών αναφορών και καταστάσεων με δυνατότητα, για τους διαχειριστές του συστήματος, να κατασκευάζουν αναφορές και να τις διαθέτουν σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, τη διαχείριση του μεγάλου όγκου επισυναπτόμενων αρχείων και την παροχή συσσωρευτικών και υπολογιζόμενων δεδομένων, το σύστημα διαθέτει μηχανισμούς και διαδικασίες προγραμματιζόμενων ενεργειών.

52/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Σε επίπεδο διαλειτουργικότητας, εκτός από την βασική διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ ΙΚΑ σε επίπεδο μητρώων εργοδοτών, παραρτημάτων και νομίμων εκπροσώπων αλλά και

16PROC004156353 2016-04-06

επίσης από την αρχική λειτουργία του συστήματος διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ για την διάθεση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο ΟΠΣ ΟΑΕΔ μέσω web services επιλεγμένων στοιχείων για το σύνολο των αναγγελιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη και Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Συγχρονισμού του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” με συναφή Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης», προβλέφθηκαν και υλοποιήθηκαν οι εξής διαδικασίες διαλειτουργικότητας:

-

Με το ΟΠΣ ΙΚΑ για την κάλυψη των εργοδοτών με πολλαπλά ΑΜΕ Με το ΟΠΣ ΙΚΑ για την διάθεση επιλεγμένων δεδομένων όλων των εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Με το ΟΠΣ ΣΕΠΕ για την διάθεση επιλεγμένων δεδομένων όλων των εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Με το ΟΠΣ ΙΚΑ για την άντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας (αναμονή υλοποίησης από πλευράς ΟΠΣ ΙΚΑ) με σκοπό την διασταύρωσή τους με τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Με την ΓΓΔΕ/ΓΓΠΣ για την άντληση στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων Με την ΓΓΔΕ/ΓΓΠΣ για την αυθεντικοποίηση χρηστών μέσω TAXIS Με την ΗΔΙΚΑ για την άντληση στοιχείων ασφαλισμένων Με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ για την άντληση της πληροφορίας το κατά πόσον συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο έχει ενεργό δελτίο εργασίας και υπόδειξη (αναμονή υλοποίησης από ΟΠΣ ΟΑΕΔ) Με την ΕΕΤΑΑ για την διάθεση στοιχείων εργασίας (ή μη) για συγκεκριμένα ΑΦΜ Τέλος, διατίθεται πληροφοριακό σύστημα το οποίο έχει ως αντικείμενο να οργανωθεί και να υποστηριχθεί η λειτουργία του γραφείου πληροφόρησης και ενημέρωσης εξωτερικών χρηστών του Π.Σ. (help desk). Πρόκειται για εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, κατάλληλο για υποστήριξη help desk, προκειμένου να αυτοματοποιηθεί και να γίνεται πιο αποτελεσματικά η διαχείριση των ερωτημάτων των τελικών χρηστών. Υποδομές Η υφιστάμενη υποδομή του Πληροφοριακού συστήματος στηρίζεται σε τρεις (3) εξυπηρετητές ESXi hypervisors σε διάταξη cluster (vSphere). Σε αυτή την διάταξη, μέσω της τεχνολογίας virtualization, φιλοξενούνται έντεκα (11) servers VMs σε High Availability (HA). Συγκεκριμένα :

-

Δύο (2) Domain Controllers

.

53/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

-

Δύο (2) Database servers

σε διάταξη cluster (SQL Failover Cluster).

Τέσσερις (4) Εξωτερικοί web servers

σε διάταξη cluster Network Load Balancing (NLB).

-

Δύο (2) Εσωτερικοί web servers

σε διάταξη cluster Network Load Balancing (NLB).

-

vCenter Server Appliance

που φιλοξενεί τη βάση και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κεντρική διαχείριση του εικονικού περιβάλλοντος. Όλα τα VMs (systems) φιλοξενούνται σε SAS storage, το οποίο διαθέτει δύο (2) controllers και θύρες δικτύου. Κάθε ESXi είναι συνδεδεμένος και στους δύο (2) controllers εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα (ΗΑ). Στην κύρια μονάδα (main unit) συνδέθηκε και μια επιπλέον μονάδα (expansion unit), με σκοπό την αύξηση της μέγιστης χωρητικότητας που μπορεί να υποστηρίξει. Συνολικά ορίστηκαν τέσσερις (4) διαφορετικές συστοιχίες δίσκων για τη φιλοξενία των δεδομένων, με σκοπό τον διαχωρισμό των υπηρεσιών και αύξησης της απόδοσης Ι/Ο. Για τις τρεις συστοιχίες χρησιμοποιήθηκαν οι 15K 600GB δίσκοι, οι οποίες φιλοξενούν τα λειτουργικά συστήματα, την ενεργή βάση δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής της βάσης. Η τέταρτη συστοιχία υλοποιήθηκε με τους 7.2Κ 3ΤΒ δίσκους και φιλοξενεί τις archive βάσεις δεδομένων. Κάθε εξυπηρετητής ESXi διαθέτει τέσσερις θύρες δικτύου (Gibabit ethernet) για τη διασύνδεσή τους σε εναλλακτικές δρομολογήσεις των IP πακέτων. Οι δύο (2) πρώτες χρησιμοποιούνται σε διάταξη active / standby για τη διαχείριση και τη ζωντανή μετακίνηση των VMs (vMotion). Οι άλλες δύο (2) σε διάταξη active / standby για την επικοινωνία των VMs. Κάθε ζεύγος συνδέεται σε δύο (2) φυσικά Gigabit switches εξασφαλίζοντας εναλλακτικά μονοπάτια επικοινωνίας για κάθε υπηρεσία/ σύνδεση. Επίσης, εκτός από τα δύο (2) φυσικά switches, έχουν οριστεί και δύο (2) εικονικά για τη σύνδεση των παραπάνω διατάξεων. Στο πρώτο vswitch έχουν οριστεί οι δύο (2) πρώτες θύρες δικτύου του κάθε ESXi και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και το vMotion. Αντίστοιχα, στο δεύτερο έχουν οριστεί οι δύο (2) τελευταίες θύρες από κάθε ESXi και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία των VMs. Για την ορθολογικότερη διαχείριση και την αύξηση της ασφάλειας του συστήματος, ρυθμίστηκαν τα αντίστοιχα vlans και στα τέσσερα (4) switches (φυσικά και ιδεατά):

54/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 -

VLAN10

: Αποτελεί το τμήμα του δικτύου που εξυπηρετεί τις Υπηρεσίες ΣΕΠΕ.

VLAN20

: Αποτελεί το τμήμα του δικτύου που εξυπηρετεί τους χρήστες από το διαδίκτυο. Περιλαμβάνει το cluster των εξωτερικών web servers. -

VLAN30

: Αποτελεί το τμήμα του δικτύου που εξυπηρετεί τους εσωτερικούς χρήστες, υπηρεσίες. Περιλαμβάνει το cluster των εσωτερικών web servers. -

VLAN40

: Αποτελεί το κεντρικό τμήμα του δικτύου της Υπηρεσίας. Φιλοξενεί τους database servers και όλη την εσωτερική υποδομή. Η ασφάλεια του συστήματος εξασφαλίζεται με τη χρήση δύο (2) firewall Fortigate FG-200B σε διάταξη active / passive (ΗΑ). Όλα τα interfaces έχουν διπλές συνδέσεις (μια σε κάθε firewall) και συνδέονται στα δύο (2) Gigabit switches. Εάν κάποιο από τα firewall ή switch παρουσιάσει πρόβλημα, η δρομολόγηση των δεδομένων θα συνεχίσει αδιάκοπτα μιας και κάθε σύνδεση έχει αντίστοιχο εναλλακτικό μονοπάτι. Στο cluster των firewall είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες antivirus και IPS για την ασφάλεια των web servers από κακόβουλες επιθέσεις. Για τη διαχείριση της εικονικής υποδομής και τη δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, υπάρχει ένας φυσικός server στον οποίο έχουν συνδεθεί δύο (2) συσκευές για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας: LTO5 ultrium SAS External Tape LTO6 ultrium Tape Library Επίσης, υπάρχει διαθέσιμος εξωτερικός USB HDD για δευτερεύοντα αντίγραφα ασφαλείας. Για την απόδοση διευθύνσεων σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δίκτυα, έχουν χρησιμοποιηθεί Private IP διευθύνσεις. Συγκεκριμένα, έχει χρησιμοποιηθεί το δίκτυο 172.16.1.0 /24 και το δίκτυο 172.16.0.0 /24. Το πρώτο δίκτυο έχει κοπεί σε μικρότερα δίκτυα για την υλοποίηση των διάφορων DMZ. Το σύνολο της υποδομής (εξοπλισμός, λογισμικό) αποτυπώνεται στους δύο πίνακες που ακολουθούν :

55/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2620 2.0GHz 6 core 1P 16GB-R P420i SFF 460W PS Base EU Server HP ProLiant ML330 G6 E5606 2.13GHz 4-core 1P 4GB-U B110i RAID 460W PS EU Server HP StorageWorks P2000 G3 SAS MSA Dual Controller, Dual Power supply, LFF Array System HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure HP 2510-24G Managed Switch HP LTO5 Ultrium 3000 SAS Ext Tape Drive (LTO-5) HP StoreEver MSL2024 Ultrium 6250 Bundle - 4 10/100/1000 FortiASIC-accelerated ports, 4 10/100/1000 & 8 10/100 non accelerated ports, 1 FSM My Book Essential 2TB

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3 1 1 1 2 1 1 2 1

ΡΟΛΟΣ

Hypervisor Management/ Backup Server Storage Storage Exp Switch Ext Tape Drive Tape Library Firewall External HDD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ

1.9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

A/A

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 WinSrvEnt OLP WinSrvStd 2008R2 OLP Vmware vSphere Essential plus (3 Hosts) SYMC Backup Exec 2012 Srv SYMC Backup Exec 2012 Agent For Apps and 4 1 1 1 1 3 VM OS Mng Srv OS Virtualization Backup Agents Agents 2.7 2.8 and Hyper-V SQL Srv Std Core 2012 OLP Lic Core SYMC Endpoint Protection 12.1 4 10 SQL Antivirus

2.

Σκοπός του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η σύναψη σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης η οποία θα καλύπτει αντικείμενα όπως η διόρθωση σφαλμάτων και η υποστήριξη των διαχειριστών του συστήματος σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα που συνθέτουν το πληροφοριακό σύστημα και αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους (λογισμικό εφαρμογών, εξοπλισμός, λογισμικό συστήματος). Ειδικά για το λογισμικό εφαρμογών, δεδομένου ότι διενεργούνται συνεχείς αναθεωρήσεις των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΣΕΠΕ και του

56/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 ΟΑΕΔ και το εργασιακό καθεστώς είναι συνεχώς εξελισσόμενο, άρα ενδέχεται να εξασφάλιση υπηρεσιών εξελικτικής συντήρησης (εκτός από επανορθωτικής που προαναφέρθηκε), η οποία θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες προσθήκες, τροποποιήσεις και προσαρμογές στις εφαρμογές. Συνεπώς, το παρόν έργο αφορά στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω στοχευόμενων δράσεων και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος.

3.

Αντικείμενο του Έργου - Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το περιβάλλον του Π.Σ. σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης:

-

Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υποδομών φιλοξενίας του. Ανανέωση εγγυήσεων και παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές φιλοξενίας του συστήματος (Εξοπλισμός και Λογισμικό Συστήματος). Υποστήριξη της Διοίκησης του Έργου. Αντικείμενο Α: Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και των Υποδομών Φιλοξενίας του Περιλαμβάνει τα εξής:

-

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την ομαλή λειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Το πρώτο επίπεδο υποστήριξης (επικοινωνία με εξωτερικούς χρήστες) θα είναι ευθύνη των φορέων λειτουργίας, οι οποίοι μέσω της ΟΔΕ του ΠΣ θα προωθούν στην ομάδα υποστήριξης του αναδόχου όλα τα θέματα που δεν θα είναι σε θέση να επιλύσουν. Αφορά απομακρυσμένη (τηλέφωνο, email) αλλά και επιτόπια υποστήριξη κατά περίπτωση, μέχρι εκατό (100) ανθρωποώρες ανά μήνα. Χρόνος παροχής της υπηρεσίας 09:00 – 17:00 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περιλαμβάνει παροχή προσωπικού τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού με εξειδικευμένες γνώσεις στα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την ταχεία εφαρμογή αναγκαίων βελτιώσεων για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις κατά την παραγωγική λειτουργία.

57/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

-

Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Διάθεση μέχρι και τριών (3) νέων εκδόσεων (major releases) του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Οι νέες εκδόσεις θα περιλαμβάνουν όλες τις σημαντικές

16PROC004156353 2016-04-06

επιχειρησιακών διαδικασιών η οποία διενεργείται συνεχώς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκαλούνται από ενδεχόμενες στο σχετικό νομικό / θεσμικό πλαίσιο. Οι εν λόγω αλλαγές ωστόσο δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την αρχιτεκτονική του συστήματος, ούτε το πλαίσιο ανάπτυξης (framework) αυτού.

-

Σε ό,τι αφορά στο σκέλος της εξελικτικής συντήρησης, ακολούθως παρατίθεται λίστα με σημαντικά αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και ενσωματωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,

το αργότερο εντός του πρώτου μήνα του έργου

:  Να προστεθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ σε όλα τα έντυπα του συστήματος  Να προστεθεί σύνδεση Υπηρεσιών με Κοινότητες Καλλικράτη έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος μεταξύ της Επιλεγμένης Υπηρεσίας και του Καλλικράτη του Παραρτήματος  Παροχή Προσωπικού Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού και Λογισμικού Συστήματος, για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών υποστήριξης αναφορικά με τις υποδομές φιλοξενίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (εξοπλισμός και έτοιμο λογισμικό). Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης τέσσερις (4) ώρες. Χρόνος παροχής της υπηρεσίας 09:00 – 17:00 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αφορά απομακρυσμένη (τηλέφωνο, email) αλλά και επιτόπια υποστήριξη κατά περίπτωση, μέχρι πενήντα (50) ανθρωποώρες ανά μήνα. Περιλαμβάνει παροχή προσωπικού τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού (μηχανικούς συστημάτων και δικτύων) με εξειδικευμένες γνώσεις σε όλα τα συστατικά των υποδομών φιλοξενίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την ταχεία εφαρμογή αναγκαίων ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων στις υποδομές, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις κατά την παραγωγική λειτουργία. Να δοθεί δυνατότητα να υπάρχουν εκτυπώσεις με ή χωρίς αποδοχές για όλα τα έντυπα που έχουν αποδοχές (όπως ισχύει στον Πίνακα Προσωπικού). Να μπει στο σύστημα ασφαλείας επιλογή Αποδοχές (Ναι / Όχι) και αντιστοίχως να εφαρμόζεται στις επιλογές εκτύπωσης.  Να προστεθούν πεδία o Ε3.2 και στο έντυπο διακοπής  i) Ημέρες ασφάλισης Ωφελούμενου  ii) Συνολικές Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης  iii) Συνολικές Ώρες Πρακτικής Άσκησης o Ε3.3 και στο έντυπο διακοπής  Συνολικές ώρες πρακτικής Άσκησης

58/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03   Αλλαγή xsd Ε4 ώστε να μην είναι υποχρεωτικά τα πεδία αποδοχές - ωρομίσθιο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την υποβολή συμπληρωματικών ωραρίου

16PROC004156353 2016-04-06

Να προστεθεί το πρόγραμμα στις αναζητήσεις των ειδικών εντύπων  Να δημιουργηθεί διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων εργαζομένων με τα στοιχεία της ήδη υπάρχουσας διαλειτουργικότητας με την ΓΓΠΣ και ΗΔΙΚΑ ώστε αυτά μετά την ταυτοποίηση για τον κάθε εργοδότη να προσυμπληρώνονται αυτόματα σε όλα τα έντυπα που τηρούνται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον εργοδότη.  Να σχεδιαστεί και να δημιουργηθεί μητρώο Εργασιακής Ιστορίας, δηλαδή ιστορικό σχέσης απασχόλησης Εργοδότη – Εργαζόμενου όπως αυτοί ορίζονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ . Το μητρώο αυτό να προκύπτει από τις υποβολές των εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όπου στα πλαίσια του παρόντος να μελετηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και ο τρόπος με τον οποίο το κάθε έντυπο συμβάλει στην εργασιακή ιστορία καθώς και να λαμβάνονται υπόψη και οι παρεμβάσεις διόρθωσής όπως αυτές τηρούνται ήδη ή προσαρμογές βάσει ετησίων πινάκων προσωπικού. Αντικείμενο Β: Ανανέωση εγγυήσεων και παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές φιλοξενίας του συστήματος (Εξοπλισμός και Λογισμικό Συστήματος) Περιλαμβάνει τα εξής:

-

Κάλυψη εγγύησης για το σύνολο του εξοπλισμού της υποδομής (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Εξοπλισμού στην Παράγραφο «Υποδομές») καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Λόγω της δυναμικής του έργου και της ανάγκης για υψηλή διαθεσιμότητα, τα προϊόντα 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 του πίνακα «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα care packs που προσφέρουν απόκριση σε 4 ώρες (24/7) ή επόμενη εργάσιμη για αντικατάσταση τυχόν προβληματικού εξοπλισμού, ανάλογα με την κρισιμότητα του κάθε συστατικού για την ομαλή λειτουργία της συνολικής υποδομής. Παροχή όλων των συνδρομητικών υπηρεσιών που συνοδεύουν τις συσκευές Firewall (Πίνακας « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» Α/Α 1.8) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες AV, Web Filtering and Antispam Service καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εξασφάλιση της δυνατότητας δωρεάν αναβάθμισης σε νέες εκδόσεις για τα λογισμικά της υποδομής, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, τα προϊόντα Microsoft δεν καλύπτονται από SA και δεν θα περιλαμβάνονται σε κάποιο πακέτο υποστήριξης / δικαιώματος αναβάθμισης σε νεότερες εκδόσεις από αυτές που αρχικά αγοράστηκαν. Αντικείμενο Γ: Υποστήριξη της Διοίκησης του Έργου Περιλαμβάνει τα εξής:

-

Ορισμό Διευθυντή Έργου και Αναπληρωτή Διευθυντή Έργου

59/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

-

Φυσική Παρουσία στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, τουλάχιστον μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

16PROC004156353 2016-04-06

Συνεργασία με τη συντονιστική ομάδα έργου του Φορέα Λειτουργίας για την προώθηση αναγκών και την άμεση επίλυση θεμάτων που θα ανακύπτουν.

4.

-

Περιοδική σύνταξη και υποβολή αναλυτικών αναφορών προόδου υφιστάμενης κατάστασης.

Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε

έξη (6) μήνες

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ακολούθως, παρατίθενται τα παραδοτέα της πράξης ανά αντικείμενο: Αντικείμενο Α: Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος και των Υποδομών Φιλοξενίας του: Παραδοτέα Α.1 έως Α.2 «Αναφορά Συμβάντων Υποστήριξης και Συντήρησης», στο τέλος κάθε τριμήνου του έργου. Αντικείμενο Β: Ανανέωση εγγυήσεων και παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές φιλοξενίας του συστήματος (Εξοπλισμός και Λογισμικό Συστήματος): Παραδοτέα Β.1 έως Β.2 «Αναφορά Ανανεώσεων Εγγυήσεων Εξοπλισμού και Παροχής Νέων Εκδόσεων Λογισμικού Συστήματος», στο τέλος κάθε τριμήνου του έργου. Αντικείμενο Γ: Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου: Παραδοτέα Γ.1 έως Γ.2 «Αναφορά Δραστηριοτήτων Διοίκησης Έργου», στο τέλος κάθε τριμήνου του έργου.

Τεχνική προσφορά

Α)

Τρόπος υποβολής

: Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται.

60/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Β)

Προσκόμιση:

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται. Ομοίως απορρίπτεται και προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

61/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 1. Κριτήρια αξιολόγησης:

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές προσφορές των υποψηφίων, αναλύονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Επίσης, για κάθε κριτήριο δίνεται και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας.

Συντελεστής βαρύτητας 1. Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου

1.1 Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του έργου 1.2 Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου

2. Ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής προσέγγισης υλοποίησης (%) 50%

25% 25%

(25%)

15% 10% 2.1 Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του έργου 2.2 Συνολική λύση στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου

3. Οργάνωση υλοποίησης, λειτουργία διοίκησης έργου και μεταφορά τεχνογνωσίας

3.1 Οργανωτική Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης Έργου 3.2 Διακυβέρνηση και επικοινωνία με όλους τους συντελεστές του Έργου

ΣΥΝΟΛΟ (25%)

15% 10%

100%

2. Διαδικασία:

Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: - είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς

όλες

οι απαιτήσεις / προδιαγραφές, - αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται

όλες

οι απαιτήσεις της Διακήρυξης και

υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές

. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται

62/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το Μία προσφορά χαρακτηρίζεται:     μη ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο, στοιχειωδώς ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν, η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου, σε επίπεδο Επιτροπής, είναι ίσος με το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής, διαιρεμένου με τον αριθμό των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει την Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς.

Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται. Ομοίως απορρίπτεται και προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

63/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΜΕΡΟΣ Δ΄

(

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 1. Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον υπό φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2. Αξιολόγηση πλέον συμφέρουσας προσφοράς

: Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) όπου: Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ

.

64/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών και η εκπόνηση των Παραδοτέων για την εκτέλεση του Έργου «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών για διάστημα 6 μηνών», όπως περιγράφονται στη διακήρυξη και εξειδικεύονται στην προσφορά του Αναδόχου. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης, η προσφορά του Αναδόχου και η διακήρυξη, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 2. Προθεσμία – Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα

1.

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός

έξη (6) μηνών

από την υπογραφή της παρούσας. Ακολούθως, παρατίθενται τα παραδοτέα της πράξης ανά αντικείμενο: Αντικείμενο Α: Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος και των Υποδομών Φιλοξενίας του: Παραδοτέα Α.1 έως Α.2 «Αναφορά Συμβάντων Υποστήριξης και Συντήρησης», στο τέλος κάθε τριμήνου του έργου. Αντικείμενο Β: Ανανέωση εγγυήσεων και παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές φιλοξενίας του συστήματος (Εξοπλισμός και Λογισμικό Συστήματος): Παραδοτέα Β.1 έως Β.2 «Αναφορά Ανανεώσεων Εγγυήσεων Εξοπλισμού και Παροχής Νέων Εκδόσεων Λογισμικού Συστήματος», στο τέλος κάθε τριμήνου του έργου. Αντικείμενο Γ: Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου: Παραδοτέα Γ.1 έως Γ.2 «Αναφορά Δραστηριοτήτων Διοίκησης Έργου», στο τέλος κάθε τριμήνου του έργου. 2.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς παράτασης της παραπάνω προθεσμίας, με τους ίδιους τεχνικούς και άλλους όρους που προβλέπει η παρούσα. Σε περίπτωση παράτασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής, υποχρεούται, ωστόσο σε αντίστοιχη επέκταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

65/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών και Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας, προσκόμισε ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της, την με αριθμό ........ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας ......, ποσού ............ ευρώ με διάρκεια μέχρι ......... 2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους αυτής, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της διακήρυξης, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 2.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 3.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 4.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, της Σύμβασης, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και των Δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτήν ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την

66/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης 3) σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 6. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει τις κυρώσεις για αθέτηση της σύμβασης. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός σε αποκατάστασή της. 8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. 9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην παραπάνω περίπτωση μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί

67/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 10. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νομιμότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο της σύμβασής του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη σύμβασή του και εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή του Έργου, υποχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζημίωση. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 5. Εμπιστευτικότητα

1.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της άδεια. 3.

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών. 4.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή τεχνογνωσία του Αναδόχου.

68/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 1.

Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης. 2.

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα επί του συνόλου των υπηρεσιών του Αναδόχου και των προϊόντων τους ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους. 3.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τα αποκλειστικά πνευματικά ή/και συγγενικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι, κατά την παροχή των υπηρεσιών, δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια. 5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να αναλάβει με δικές του δαπάνες τυχόν δίκες. 6. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε δαπάνη ή/και έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 7. Ο Ανάδοχος δηλώνει επίσης ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά, απ’ αυτές που περιγράφονται παραπάνω η οποία κατά την κρίση της

69/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ελεύθερη και απρόσκοπτη προβεί σε ενέργειες εξασφαλιστικές των δικαιωμάτων και συμφερόντων του και ειδικότερα, είτε να εξασφαλίσει άμεσα την πλήρη και αποδεδειγμένη απόλαυση όλων των δικαιωμάτων χρήσης των παραδοτέων του έργου, είτε να αντικαθιστά/τροποποιεί ορισμένα ή όλα τα παραδοτέα του έργου με άλλα που δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Η τυχόν αντικατάσταση/τροποποίηση θα γίνεται κατόπιν της συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, τα υπό αντικατάσταση/τροποποίηση παραδοτέα, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και να εξασφαλίζουν την υλοποίηση του Έργου, όπως προδιαγράφηκε

ΑΡΘΡΟ 7. Παράδοση – Παραλαβή Υπηρεσιών και Παραδοτέων

1.

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο οριζόμενος στη διακήρυξη. 2.

Η παροχή των υπηρεσιών και η εκπόνηση των παραδοτέων του Αναδόχου θα γίνεται όπως ορίζεται στη διακήρυξη και εξειδικεύεται με την προσφορά του Αναδόχου. 3.

Η παραλαβή των υπηρεσιών /παραδοτέων του έργου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής. 4.

Η παραλαβή κάθε παραδοτέου, όπως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, ενόψει της προσήκουσας και εμπρόθεσμης υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο καθώς και της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργασιών που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της διακήρυξης, 5.

Εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή κάθε Παραδοτέου, η Επιτροπή παραλαβής κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις και υποδείξεις επί του Παραδοτέου, εφόσον υπάρχουν, άλλως εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις παραπάνω, εντός του ευλόγου χρόνου που τάσσει προς τούτο η Επιτροπή παραλαβής. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα των 10 εργασίμων ημερών χωρίς να κοινοποιηθούν στο Ανάδοχο παρατηρήσεις επί των Παραδοτέων και χωρίς να εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής, τότε το παραδοτέο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί σιωπηρά, με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής. 6.

Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί εντός του ταχθέντος εύλογου χρόνου η Αναθέτουσα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο περί ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του

70/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 δικαιώματος καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής και κήρυξης του Αναδόχου 7.

Κατά τη λήξη της σύμβασης και μετά την υποβολή και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, η Επιτροπή εκδίδει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου. 8.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά την άμεση διάθεση σε αυτήν, ενδιάμεσων εκδόσεων των παραδοτέων, καθώς επίσης και να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας των ομάδων των Ανάδοχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 8. Αμοιβή του Αναδόχου - Όροι πληρωμής

1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό που ορίζεται στην κατακυρωτική απόφαση και ο τρόπος πληρωμής του έχει ως εξής: i.

ii.

Ποσοστό 70% μετά την αποδοχή των παραδοτέων Α.1, Β.1 και Γ1. Ποσοστό 30% μετά την αποδοχή των παραδοτέων Α.2, Β.2 και Γ2 2.

Στην αμοιβή περιλαμβάνονται και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κάθε κόστους που απαιτείται για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών. 3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 4. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση εταιρειών, η καταβολή θα γίνεται σε κάθε μέλος της ένωσης, κατά το ποσοστό της συμμετοχής του σε αυτήν.

71/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 5. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 6. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

ΑΡΘΡΟ 9. Ποινικές Ρήτρες

1.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης παραδοτέου, ενδιάμεσης φάσης ή του συνόλου των υπηρεσιών από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις (ρήτρες καθυστέρησης) σύμφωνα με τα παρακάτω: i.

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα/ υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ποσοστό 0,5 % του μέρους του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία /παραδοτέο χωρίς τον ΦΠΑ, εφόσον έχει προσδιοριστεί με την προσφορά του Αναδόχου, άλλως ποινική ρήτρα ύψους μέχρι 2.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. ii.

Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται κατά τα παραπάνω, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των τυχόν ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. iii.

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, καταλογίζεται σε βάρος του επί πλέον της κατά τα παραπάνω ποινικής ρήτρας και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης με το ανώτατο ποσοστό του τόκου υπερημερίας 2. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση οποιασδήποτε υπηρεσίας/παραδοτέου πάνω από είκοσι ημέρες σε σχέση με τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο από αυτήν και από κάθε δικαίωμά του εξ αυτής για το σύνολο του Έργου. Το ίδιο

72/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 δικαίωμα έχει η Αναθέτουσα Αρχή αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις χρόνου κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9. 3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Οι ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής. 5. Με ίδια ως άνω απόφαση, κατόπιν της ίδιας εισήγησης, ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν και περατωθούν στο σύνολό τους μέσα στη συνολική προθεσμία. 6. Οι ποινικές ρήτρες εισπράττονται με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή και με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή/και προκαταβολής. 7. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας, οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. 8. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 10. Καταγγελία

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, (β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, (γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, (δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή υπό ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το νόμο, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

73/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 (ε) εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση άρθρου 43, παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007. 2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από το χρόνο κοινοποίησής της. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με τη λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: (α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, (β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο, (γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση, προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για κάθε ζημία που θα υποστεί από την πλημμελή παροχή των υπηρεσιών του. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω. 5. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας και λύσης της σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας

74/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 λήξης της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την Αναδόχου. Στην παραπάνω περίπτωση, μοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο, είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι και την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της σύμβασης πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες προ της σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης όλων των παραδοτέων και υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιoδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 11. Έκπτωση Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης κατά τα παραπάνω, καθώς και από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό χρόνο, περιλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Αναθέτουσας Αρχής. 2. Στην περίπτωση της έκπτωσης επέρχονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι ακόλουθες συνέπειες: Α. Καταπίπτουν αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. Β. Καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου ποσό ίσο με το 100% της αξίας του μέρους του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσμενώς την αξιοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή όλων των υπηρεσιών του έργου, τότε το παραπάνω ποσοστό υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου. 3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: Α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής,

75/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 Β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. 5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η επιλεξιμότητα της σχετικής δαπάνης, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, έκπτωση, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της.

ΑΡΘΡΟ 12. Ανωτέρα βία

1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας

δέκα (10) ημερών

από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός

είκοσι (20) ημερών

από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 13. Τροποποίηση σύμβασης

Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται

76/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03 με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της

ΑΡΘΡΟ 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

1.

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 2.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτή θα επιλύεται από τα καθ' ύληv αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

77/78

ΑΔΑ: Ω3ΠΕ465Θ1Ω-Λ03

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

__ /__ / ____

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: E-mail: Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου Απασχόληση στο Έργο Περίοδος

(από - έως) ΑΜ __ /__ / ___ - __ /__ / ___ __ /__ / ___ - __ /__ / ___ 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert, κλπ .

78/78