Transcript 16PROC003913892 2016-02-29 - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

16PROC003913892 2016-02-29
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γενική Διεύθυνση
ΑΔΑ: ΨΛΞ946Ψ842-1ΛΜ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αρ. πρωτ.:5843/29.02.2016
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Ημ/νία: 29.02.2016
Νίκης 4, GR 105 63
Πληροφορίες:
Τηλ: 2103291418- 2103291327
Fax: 2103291291
e-mail: [email protected]
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε».
Αναθέτουσα Αρχή:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνολικός Προϋπολογισμός: 59.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
72.570,00€ (με ΦΠΑ)
Διάρκεια:
έως 12 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη
συμφερότερη προσφορά
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/02/2016
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/03/2016.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως: 30/03/2016
16PROC003913892
2016-02-29
Περιεχόμενα
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ................................................................4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....................................................................4
1.1Αντικείμενο Διαγωνισμού................................................................................................4
1.2Προϋπολογισμός Έργου...................................................................................................4
1.3Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού......................................................................4
1.4 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης.....................................................................6
1.5 Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού............................................................6
1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών.......................................................................7
1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού..........................................................................7
1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης....................................................................7
1.9 Γλώσσα Διαγωνισμού......................................................................................................8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ....................................8
2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής.....................................................................................................8
2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής.............................................................................................10
2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής..........................................................................................12
2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.......................................................................................14
Α. Οι Έλληνες πολίτες:.........................................................................................................14
Β. Οι αλλοδαποί:.................................................................................................................15
Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:....................................................................16
Δ. Οι συνεταιρισμοί:...........................................................................................................16
Ε. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:......................................17
2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής..........................................................................18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................19
3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών.....................................................................................19
3.1.1 Περιεχόμενο Υποφακέλου Α΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».........................21
Υποφάκελος Α΄ - Περιεχόμενο 1ης Ενότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».............................22
Υποφάκελος Α’-Περιεχόμενο 2ηςΕνότητας «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»...............24
Υποφάκελος Α’ - Περιεχόμενο 3ης Ενότητας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»........................................................................................................................25
3.1.2 Περιεχόμενο Υποφακέλου Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»..............................................29
3.1.3 Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»....................................30
3.3 Ισχύς Προσφορών.........................................................................................................31
2
16PROC003913892
2016-02-29
3.4 Εναλλακτικές Προσφορές.............................................................................................31
3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα........................................................................................32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.......................................................................................................32
4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών.............................32
4.2 Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού.................................................................35
4.3 Απόρριψη Προσφορών.................................................................................................36
4.4 Διοικητικές Προσφυγές.................................................................................................36
4.5 Δικαίωμα Ματαίωσης του Διαγωνισμού......................................................................38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...........................39
5.1 Κατάρτιση & Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις............................................................39
5.2 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις.....................................................................................39
5.3Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης – Ποινικές Ρήτρες..........................................................40
5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου................................................................................................41
5.5 Εκχώρηση – Υπεργολαβίες............................................................................................42
5.6 Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια.....................................................................................42
5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο.......................................................................................................43
5.8 Παραρτήματα................................................................................................................43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΕΡΓΟΥ..............................45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.......................................................48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...........................................49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ....................50
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................................................................53
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.........................56
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ........................................................58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.................60
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................................63
3
16PROC003913892
2016-02-29
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1Αντικείμενο Διαγωνισμού
To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή), με την υπ. αριθμ.
Α5/Σ40/2015 (ΑΔΑ: ΩΞ7Π46Ψ842-21Ω) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής,
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την επιλογή
Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι [Αντικείμενο και
Προδιαγραφές του Έργου] και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης.
Όλοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης είναι ουσιώδεις και τίθενται επί ποινή
αποκλεισμού. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη,
ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως εκείνες που
αναφέρονται στο κεφ. 1.3 της παρούσας.
1.2Προϋπολογισμός Έργου
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε». ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων
Ευρώ (59.000,00€) πλέον ΦΠΑ ποσού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων
εβδομήντα Ευρώ (13.570,00€).
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: Εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ
(72.570,00€)
1.3Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
συγκεκριμένα από:
1. το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
2. το Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161 /Α/ 18.10.84) «Τροποποίηση των διατάξεων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»
3. το
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014], «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
4. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19/A/1.2.1995), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενο
5. το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/A/16.3.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των
4
16PROC003913892
2016-02-29
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών», εφαρμοζόμενο συμπληρωματικά στις διατάξεις του Π.Δ.
118/2007
7. το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/A/15.7.2010) «Νέο Ασφαλιστικό
(συνταξιοδοτικά), εργασιακά, επενδύσεις, ΦΚΑ, ρύθμιση οφειλών κ.τ.λ.»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
88/Α/18.4.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική
ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
8. την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1.2./4194/16.02.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων « … σε
διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις»
9. τα άρθρα 1 & 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/25.9.1992) και λοιπές ρυθμίσεις
10. τη με αρ. Β1/Σ4/2016 (με ΑΔΑ: ΨΥΕΜ46Ψ842-Γ4Θ)απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση των Επιτροπών Προμηθειών για το
έτος 2016
11. την με αρ. Α5/Σ40/2015 (ΑΔΑ: ΩΞ7Π46Ψ842-21Ω)απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ για την προκήρυξη του διαγωνισμού
12. Τον Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
13. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις»
14. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχώριση
δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ
163/Α/04.09.2009) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης».
15. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική
Διαχείριση και Ευθύνη» και δη το άρθρο21 παρ. 2 «Ανάληψη
υποχρεώσεων».
16. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική
προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
17. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων &Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ
86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013).
5
16PROC003913892
2016-02-29
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996)
«Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.
3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005), κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις
διατάξεις του ΠΔ 118/2007 και του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /16.03.2007),
όπως ισχύει αναλογικά.
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
20. Την αριθμ. 12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β/11-7-2014) ) Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου».
21. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε».
22. Την με αριθμό ΔΟΥ/142/02-02-2016.(ΑΔΑ:7ΜΙ846Ψ842-ΧΩΧ)ανάληψη
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης &δέσμευσης της
αναγκαίας πίστωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.10)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
23. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις», περί χρονικής μετάθεσης της έναρξης ισχύος του κεφαλαίου Β’
του Ν.4281/2014, εξαιρουμένης της διάταξης του άρθρου 157 του ν.
4281/2014 (Α’160), όπως ισχύει.
1.4 Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης
Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού στέλνεται για δημοσίευση:
1. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ στις
29/02/2016
Επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στις 29/02/2016 στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom
και περίληψή της αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΤΕΕ στην Αθήνα.
1.5 Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην οδό Νίκης 4 στην
Αθήνα, στον 7ο όροφο, την 30/03/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την Προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την
αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή
6
16PROC003913892
2016-02-29
Διενέργειας των Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης
του ΤΕΕ την
ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού [βλ. Κεφ 1.5], είτε αποστέλλοντάς
την με οποιονδήποτε τρόπο στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του
ΤΕΕ, στην οδό Νίκης 4, 102 48 Αθήνα, στον 3ο όροφο, στο γραφείο 310, από το
οποίο παραλαμβάνεται με απόδειξη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή έως την 29/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00 μ.μ
Προσφορές, που υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του
ΤΕΕ μετά την πάροδο της άνω ημεροχρονολογίας και ώρας ή στην Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών του ΤΕΕ
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Η Διακήρυξη θα διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή από την έδρα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, Νίκης 4, GR 105 36 Αθήνα, Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, μέχρι την 22/03/2016
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη
διεύθυνση
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom
σε
ηλεκτρονική μορφή.
1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι
και την 22/03/2016.
Τα ερωτήματα υποβάλλονται με επιστολή, ή με fax στο 210-3291291 ή με e-mail
στη διεύθυνση: [email protected].
Συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας
Αρχής επί των ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη
διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική
μορφή
στο
διαδικτυακό
τόπο
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/prom της Αναθέτουσας Αρχής,
μέχρι την 24/03/2016
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περιπτώσεις ουσιαστικών αλλαγών του κειμένου της Διακήρυξης, σχετική
ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα δημοσιευτεί στον Τύπο.
7
16PROC003913892
2016-02-29
1.9 Γλώσσα Διαγωνισμού
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού, καθώς
και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική
γλώσσα, ή θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση.
Τα δημόσια έγγραφα και τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή
πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της σφραγίδας “Apostille”
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το νόμο
1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και να συνοδεύονται από
νόμιμη μετάφραση (από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο).
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, των
ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου θα διεξάγονται στην
Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διευκολύνει την επικοινωνία
των αλλοδαπών υπαλλήλων, στελεχών συμβούλων ή συνεργατών του με την
Αναθέτουσα Αρχή, με διάθεση διερμηνέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες αυτών (που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφ’ όσον πληρούν τους όρους όρους
καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007)που εδρεύουν στην ημεδαπή,
στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, καθώς και στα Κράτη – Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων
(G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ή είναι
εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει
διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
συμβάσεων, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες
γνώσεις στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν τα
κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που
τίθενται παρακάτω.
Ειδικότερα για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική
ικανότητα για την εκτέλεση του έργου, ως εξής:

Χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη της υλοποίησης του έργου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3.1.1 της παρούσας, ήτοι να
παρουσιάζουν κατά τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις μέσο όρο
κύκλου εργασιών ίσο ή ανώτερο του 250% του προϋπολογισμού (χωρίς
ΦΠΑ) του υπό προκήρυξη έργου (χρηματοοικονομική ικανότητα),
8
16PROC003913892
2016-02-29
 Επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα
κατά τα δεκαπέντε
τελευταία έτη, στο αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 3.1.1 της παρούσας, που αποδεικνύεται:



από την ύπαρξη της κατάλληλης δομής και οργάνωσης
προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις του έργου,
από την ύπαρξη της ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο
αντικείμενο του έργου, και συγκεκριμένα την υλοποίηση
τουλάχιστον δέκα (10) παρόμοιων έργων, κατά την τελευταία
δεκαπενταετία, που να καλύπτουν, στο σύνολό τους, τον εξής
τομέα: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
από το στελεχιακό δυναμικό που θα διαθέσει ο διαγωνιζόμενος
για την εκτέλεση του έργου (ομάδα έργου).
Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια
πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. Επίσης, σε
περίπτωση ενώσεων, η ικανότητά τους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του
έργου αξιολογείται αθροιστικά και όχι ποσοστιαία.
Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή
τους.
Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης στην
περίπτωση που θα τους ανατεθεί το έργο.
Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:


είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση.
είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
επικεφαλής αυτής. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά
συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη
της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του
έργου σε περίπτωση κατακύρωσης.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα
μέλη της ένωσης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού
9
16PROC003913892
2016-02-29
εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του. Ο κοινός εκπρόσωπος
της ένωσης θα πρέπει να ανήκει στο επικεφαλής μέλος της Ένωσης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο εξαιτίας
της οποίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά το
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να
προτείνουν αντικαταστάτη άμεσα μετά την επέλευση του άνω λόγου. Η
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.
Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την ανωτέρω προϋπόθεση
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τη συνέχεια του
διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχει ανατεθεί το
έργο.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα στο Διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με οποιαδήποτε
άλλη ιδιότητα.
Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση σύμφωνα
με την έννοια των οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ μεταξύ νομικών
προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο
που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα από μία εκ
των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής του
συγκεκριμένου σχήματος κρίνεται με βάση τα εναπομείναντα μέλη του σχήματος
2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής
Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και δη τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τις προϋποθέσεις επάρκειας.

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από το δικαίωμα να συμμετέχουν σε
δημόσιους διαγωνισμούς ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με απόφαση άλλης
Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ κλπ λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεών τους.

Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών ή
υπηρεσιών του Δημοσίου με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Γεν. Γραμματεία
Εμπορίου.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα
κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8α του Π.Δ. 118/07,
σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 κατά περίπτωση.

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες
με τις παραπάνω κυρώσεις.
10
16PROC003913892
2016-02-29
 Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από
τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβαση για την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
(ε) καταδικάστηκαν τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά στην
επαγγελματική διαγωγή τους, (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία), σύμφωνα
με τις αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η
απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
τους δραστηριότητα.

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
καταβολή φόρων, τελών και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με
τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.

Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη, ή όταν δεν έχουν
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της
παρούσας Προκήρυξης.
Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισμού
αναφέρονται σε κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και συμπαρασύρουν την
υποψηφιότητα της ένωσης.
2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής:
α)
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του
συμμετέχοντος, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να
11
16PROC003913892
2016-02-29
δηλώνονται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσης
της στο ταχυδρομείο, ο υποψήφιος:
i. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της συμμετοχής
σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλιας χρεοκοπίας.
ii.Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
iii.Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
iv.Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
v.Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό
επάγγελμά του.
vi.Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη
σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική
πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007.
vii.Η Προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους
της.
viii. Δεν έχει αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
Η ανωτέρω δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών. Δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Διευκρινίζεται ότι:




Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι στην υποβολή της ως άνω Υπεύθυνης
Δήλωσης είναι:
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Σε περίπτωση Ένωσης / κοινοπραξίας, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υπογράφεται
από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και επί πλέον να αναφέρει ότι από κοινού τα
12
16PROC003913892
2016-02-29
μέλη της Ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.
β)Το παραστατικό εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο υποψήφιος συμμετέχει στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του.
γ) Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν με τη προσφορά τους υποχρεωτικά (με ποινή
αποκλεισμού) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ήτοι το ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα
(1.180,00€), σύμφωνα με τα οριζόμενα του υποδείγματος του Παραρτήματος IV
της παρούσας.
1.








Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναγράφει:
τον αριθμό της
την ημερομηνία έκδοσής της
το ποσόν που καλύπτει
τον εκδότη (Πιστωτικό Ίδρυμα ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα
εντός της Ε.Ε. και έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό)
την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τη σχετική Διακήρυξη, την
ημερομηνία του διαγωνισμού και το αντικείμενο που καλύπτεται από αυτήν
την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται. (Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, τα στοιχεία του κάθε μέλους και
τον όρο ότι η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της)
την ημερομηνία λήξης της ισχύος της
τους όρους ότι:
(Ι)
η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
της ένστασης της διζήσεως
(ΙΙ)
το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί
τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση
(ΙΙΙ)
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
(ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης

την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό
με μόνη τη δήλωση του ΤΕΕ
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου της ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να ισχύει
για εκατόν πενήντα (150) ημέρες
13
16PROC003913892
2016-02-29
Αν η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν είναι διατυπωμένη στην Ελληνική γλώσσα,
πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
2.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του διαγωνισμού
μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες,
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης της Δ.Ε.
του ΤΕΕ για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς του διαγωνιζόμενου, η Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται σ’ αυτόν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της αντίστοιχης απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ.
δ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, επικυρωμένα από δικηγόρο,
ή ευκρινή αντίγραφα αυτών, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του, (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με
μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός
οφείλει να καταθέσει, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των κάτωθι δικαιολογητικών:
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφ’ ενός
η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό του επάγγελμα κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθεί να είναι
εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
2) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από την οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του υποψηφίου Αναδόχου από τους
φορείς κύριας και επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
14
16PROC003913892 2016-02-29
4) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
σε πτώχευση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς
και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007).
Β. Οι αλλοδαποί:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (5) του εδαφίου (Α) της παρούσας
παραγράφου.
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια
από τις καταστάσεις της περίπτωσης (4) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του
εδαφίου (Α) της παρούσας παραγράφου.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1)Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (Α) και (Β) της
παρούσας παραγράφου αντίστοιχα.
2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
15
16PROC003913892
2016-02-29
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3)Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του
εδαφίου Α της περ. Ι της παρούσης παραγράφου.
4)Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης ΙΙ του εδαφίου Γ της παρούσας παραγράφου,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄
και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
5)Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
Δ. Οι συνεταιρισμοί:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (5) του εδαφίου (Α) της παρούσας παραγράφου.
2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (3) και (4) του εδαφίου Α του παρόντος
κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2
του εδαφίου Β της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του εδαφίου Γ της παρούσας
παραγράφου.
3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
16
16PROC003913892
2016-02-29
Ε. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην
ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.
118/07, ως ακολούθως:
1)Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψηφίων
αναδόχων.
2)Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3)Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο εξαιτίας
της οποίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά το
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να
προτείνουν αντικαταστάτη άμεσα μετά την επέλευση του άνω λόγου. Η
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.
Αντικατάσταση που διενεργείται χωρίς την ανωτέρω προϋπόθεση
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τη συνέχεια του
διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχει ανατεθεί το
έργο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο
προσφέρων.
Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είτε αυτοτελώς είτε
ως μέλη ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει, αναλόγως της
νομικής μορφής τους, να καταθέσουν πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων σε
επικυρωμένα αντίγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη ίδρυση και η
λειτουργία τους, καθώς επίσης και ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, ο/οι οποίος/οι
τα δεσμεύουν με την υπογραφή τους για την υπογραφή της σύμβασης.
17
16PROC003913892
2016-02-29
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να καταθέσουν την Έναρξη Επιτηδεύματος από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της.
Οι συνεταιρισμοί, εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση
της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην
ένωση.
2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (μέσα στο Φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
α) Παρουσίαση των παρακάτω χαρακτηριστικών [προφίλ] του υποψήφιου
Αναδόχου:
 επιχειρηματική δομή, συνεργασίες
 τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης
 προϊόντα και υπηρεσίες
 μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί
με σαφή αναφορά στις οντότητες, οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής.
β) Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο
υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη. Ο κατάλογος των
κυριότερων έργων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον πελάτη, σύντομη
περιγραφή του έργου, διάρκεια εκτέλεσης [από-έως], ολοκλήρωση ή μη του έργου,
προϋπολογισμό του έργου. Με τον κατάλογο συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς και
έγγραφα (σε πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένα) από τα οποία να αποδεικνύεται η
εκτέλεση/συμμετοχή και η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των 2 αντίστοιχων με το
προκηρυσσόμενο έργο κατά τα τελευταία 3 έτη (πρωτόκολλο παράδοσης –
παραλαβής, βεβαίωση περαίωσης εργασιών, βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.)
γ) πιστοποιητικό, σχετικά με το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η
επιχείρηση (π.χ. πρότυπο ISO 9001 ή ISO 14001 ή ανάλογο)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση Προσώπων, τα
απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης /
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, ενώ οι ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη.
18
16PROC003913892
2016-02-29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης
και κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται
συνοδευόμενες από Διαβιβαστικό Σημείωμα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Σφραγισμένος υποφάκελος Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο
οποίος περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα
νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
απόδειξη της προσωπικής κατάστασης του διαγωνιζόμενου, την
χρηματοοικονομική του επάρκεια, την επαγγελματική του εμπειρία και την
τεχνική του ικανότητα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο
3 παρ. 3.1.1 της παρούσας.
 Σφραγισμένος υποφάκελος Β’ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα στοιχεία της
Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 παρ. 3.1.2 της παρούσας.
 Σφραγισμένος υποφάκελος Γ’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
περιέχει, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 παρ. 3.1.3 της παρούσας.
Ειδικά η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί επιπλέον και σε ένα (1) μη
επανεγγράψιμο μαγνητικό μέσο (DVD ή CD-ROM) το οποίο θα εμπεριέχεται στον
Υποφάκελο Β’.

Για την διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε επιμέρους υποφακέλου πρέπει να
επισυνάπτεται κατάλογος περιεχομένων εγγράφων, με αναφορά κάθε εγγράφου
σύμφωνα με την περιγραφή και σειρά (διάταξη) της Προκήρυξης.
Επί του πρωτοτύπου και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε περίπτωση
διαφοράς μεταξύ τους.
Κάθε σελίδα του «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» θα πρέπει να είναι:


μονογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση ένωσης
από τους συμμετέχοντες στην προσφορά ή τον κοινό εκπρόσωπό
τους), και
αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση (ανά υποφάκελο).
19
16PROC003913892
2016-02-29
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους η
τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.
Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει
να είναι κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του
διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και
τις ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
Προς: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
………………………………Αθήνα
Επωνυμία Διαγωνιζομένου :
Στοιχεία Εκπροσώπου:
Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού
τηλεομοιοτυπίας):
Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
20
16PROC003913892
2016-02-29
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι να είναι
δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Σε περίπτωση που τα ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τότε
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον
διαγωνιζόμενο, η δε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της.
H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την
εκτέλεση του έργου. Εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολό
τους, είτε στα επί μέρους τμήματα του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου που
προκηρύχθηκε απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, είναι
αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός σελίδας.
3.1.1 Περιεχόμενο Υποφακέλου Α΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν
από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Στον Υποφάκελο Α’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται τρεις
επιμέρους ενότητες
1η Ενότητα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
2η Ενότητα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»
3η Ενότητα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
21
16PROC003913892
2016-02-29
στις οποίες θα περιέχονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Το περιεχόμενο κάθε ενότητας αναλύεται παρακάτω
στα άρθρα που ακολουθούν.
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δεν βαθμολογούνται αλλά
ελέγχεται απλώς η συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου
προκειμένου αυτός να επιλεγεί (έλεγχος pass/fail). Σε περίπτωση μη συνδρομής των
προϋποθέσεων συμμετοχής, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη συνέχεια του
διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, η
συνδρομή των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής
επάρκειας και τεχνικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται σωρευτικά από τα μέλη
της.
Υποφάκελος Α΄ - Περιεχόμενο 1ης Ενότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν
επί ποινή αποκλεισμού:

Αίτηση συμμετοχής που θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε
διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του
στον οργανισμό, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση
σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων με υποβολή κοινής προσφοράς η
αίτηση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών, ή
από κοινό εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη και
ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμου
εγγράφου της χώρας προέλευσής του, των νομίμων εκπροσώπων κάθε
διαγωνιζομένου, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των
τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών, με την οποία θα δηλώνεται:
 ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τους όρους του Διαγωνισμού, ότι έχει
λάβει γνώση όλων των στοιχείων της παρούσας και ότι θα αναλάβει
την εκπόνηση του έργου υπό τους όρους του διαγωνισμού, τους
οποίους αποδέχεται καθ΄ ολοκληρία και ανεπιφύλακτα,
 ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην προσφορά του, καθώς και
τα στοιχεία των βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή,
 ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωση, κατά περίπτωση και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Άρθρων 6 και 20
του ΠΔ 118/2007,
22
16PROC003913892
2016-02-29
 ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής
της προσφοράς του, δεν
συντρέχουν σε βάρος του οι λόγοι αποκλεισμού που περιγράφονται
στο Κεφάλαιο 2 παρ. 2.2 και συγκεκριμένα θα δηλώνεται ότι:
I. Δεν υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του
διαγωνιζομένου, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθμούνται κατωτέρω:
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου.
(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου.
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβαση για την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/Ε.Ο.Κ. του
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(ε) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που αφορά στην
επαγγελματική διαγωγή τους, (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία),
σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού Ποινικού
Κώδικα.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται
στα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα
νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν. Ως νόμιμος εκπρόσωπος νοείται το
φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με
τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν οι Διαγωνιζόμενοι.
II. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2)
του εδαφίου α της παραγράφου 2 του Άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007
καταστάσεις (ήτοι, σε κατάσταση πτώχευσης ή/και σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης), ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
23
16PROC003913892
2016-02-29
III. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2)
του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του Άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007
καταστάσεις (ήτοι, κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης), ή σε κατάσταση ανάλογη
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
IV. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
V. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την
καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένοι.
VI. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού κατά τα άρθρα 18, 34 & 39 του
ΠΔ 118/07.

Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει εκτός από το ότι ο
διαγωνιζόμενος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, και ποια πρόσωπα
είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την
υπογραφή τους (Παράρτημα ΙΧ).
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα παραπάνω
έγγραφα
και
δικαιολογητικά
υποβάλλονται
για
κάθε
μέλος
της
ένωσης/κοινοπραξίας, εκτός από την αίτηση συμμετοχής η οποία υποβάλλεται
ενιαία για όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.
Υποφάκελος Α’-Περιεχόμενο 2ηςΕνότητας «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδεικνύουν ότι κατά τις
τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις παρουσίασαν μέσο όρο κύκλου εργασιών
ίσο ή ανώτερο του 250% του προϋπολογισμού του έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής τους επάρκειας, τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να υποβάλλουν τα
απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους
επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει καταρχήν να υποβληθούν:

Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή
αποτελεσμάτων χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (IncomeTaxFilings) ή
Εκκαθαριστικά Σημειώματα (IncomeTaxReturns), ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα και δικαιολογητικά.
Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να
υποβάλλονται όπως δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών
καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να
24
16PROC003913892
2016-02-29
προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και δικαιολογητικά
από τα οποία
προκύπτει ο κύκλος εργασιών για την αντίστοιχη περίοδο.
Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, δύναται να
υποβάλει στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις που λειτουργεί.

Τον πίνακα χρηματοοικονομικών στοιχείων του Παραρτήματος VΙ για τη
διαπίστωση της χρηματοοικονομικής επάρκειας.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Υποφάκελος Α’ - Περιεχόμενο 3ης Ενότητας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
Λόγω της ειδικής φύσης του έργου, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ειδική
εμπειρία στο αντικείμενο του έργου. Για την επιλογή τους οι διαγωνιζόμενοι θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία και τεχνική ικανότητα για την επιτυχή υλοποίηση του
έργου.
Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής
ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία από τα οποία
θα προκύπτει ότι:

Διαθέτουν την κατάλληλη δομή και οργάνωση προκειμένου να είναι σε θέση
να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου,

Διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Διαθέτουν ποιοτικά και ποσοτικά το στελεχιακό δυναμικό που κατ΄ ελάχιστον
απαιτείται για τη συγκρότηση της ομάδας έργου, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται παρακάτω.
Ύπαρξη ελάχιστα απαιτούμενης δομής και οργάνωσης - Σύντομη Περιγραφή της
επιχειρηματικής δραστηριότητας (προφίλ) του διαγωνιζομένου – επιχειρηματική
δομή και μεγέθη.
Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά στοιχεία διαγωνιζομένου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ/fax, όνομα
αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά).

Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής, του στελεχιακού δυναμικού και των
δραστηριοτήτων του διαγωνιζομένου.
Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
στοιχεία πρέπει να παρέχονται για κάθε μέλος της.
25
16PROC003913892
2016-02-29
 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά
σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει
να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα στον οποίο θα
αναφέρεται, για κάθε υπεργολάβο το μέρος (ή τα μέρη) του έργου τα οποία
θα αναλάβει, συνοδευόμενο από δήλωση συνεργασίας του κάθε
υπεργολάβου με την οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση να υλοποιήσει το
μέρος του έργου που αναφέρεται.
Περιγραφή τμήματος Έργου
που
προτίθεται
ο
διαγωνιζόμενος να αναθέσει
σε Υπεργολάβο
Επωνυμία Υπεργολάβου
Ημερομηνία
Δήλωσης
Συνεργασίας
Επί ποινή αποκλεισμού το τμήμα το οποίο προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να
αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους δεν θα πρέπει το υπερβαίνει το 25%
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Στην περίπτωση αυτή, εάν ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να
προσκομιστούν και νομιμοποιητικά έγγραφα του υπεργολάβου από τα
οποία προκύπτει ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα και ποια
πρόσωπα τον εκπροσωπούν έναντι τρίτων.
Ειδική τεχνογνωσία - Στοιχεία που αποδεικνύουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία του
διαγωνιζομένου για τα δεκαπέντε τελευταία έτη στο αντικείμενο του έργου.
Στην ενότητα αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει
υλοποιήσει ή υλοποιεί τουλάχιστον δέκα (10) τουλάχιστον παρόμοια
έργα/υπηρεσίες τα τελευταία δεκαπέντε έτη, που να καλύπτουν, στο
σύνολό τους, τον εξής τομέα:

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει δέκα (10) τουλάχιστον
συναφή έργα/υπηρεσίες του που έχει υλοποιήσει/υλοποιεί επιτυχώς τα
τελευταία δεκαπέντε έτη και να τα παρουσιάσει σε έναν κατάλογο έργων.
Ειδικότερα, ο διαγωνιζόμενος υποβάλει συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο
θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
-
Οι φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) για τους οποίους
υλοποίησε/υλοποιεί τα έργα και χρονολογία ανάληψης των έργων
-
Διάρκεια και Προϋπολογισμός των έργων
-
Αντικείμενο των έργων
-
Ρόλος του διαγωνιζομένου (κύριος συμβαλλόμενος, κ.λ.π)
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
26
16PROC003913892ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2016-02-29
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΡΟΫΠΟ- ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Α/ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Α Σ
Σ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
(σε ευρώ)
(από - έως)
1
2
3

Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του
διαγωνιζομένου πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία:
-

αντίγραφο σύμβασης και όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό
στοιχείο (π,χ τιμολόγια πληρωμών), προκειμένου να αποδεικνύεται
η υλοποίηση του έργου.
Από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά ένα (1)
τουλάχιστον
έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον
διαγωνιζόμενο.
Στην περίπτωση Ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
στοιχεία πρέπει να παρέχονται συγκεντρωτικά για όλα τα μέλη της
Ένωσης.
Επαρκής στελέχωση ομάδας έργου (εικοσαμελής προτεινόμενη ομάδα έργου)
Στην ενότητα αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποδείξει επί ποινή αποκλεισμού,
ότι στην προτεινόμενη εικοσαμελή ομάδα έργου διαθέτει έμπειρα στελέχη, με
υψηλή ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε συναφές με τη
διακήρυξη έργο.

Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, θα πρέπει να είναι η
ακόλουθη:
- Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει τη συνολική
ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, τη διοίκηση, την πρόοδο και το
συντονισμό όλων των στελεχών της ομάδας έργου, θα είναι υπεύθυνος
για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και την τήρηση
όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
Επίσης, θα αναλάβει τη λειτουργική εκπροσώπηση του Αναδόχου για
το συγκεκριμένο έργο, έναντι της Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής του έργου.
- Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση/
εκτέλεση των επιμέρους εργασιών, εκ των οποίων δέκα τουλάχιστον
απαιτείται να είναι δικηγόροι.
27
16PROC003913892
2016-02-29
Απαιτήσεις γνωστικών προσόντων και εμπειρίας του Υπευθύνου έργου (ΥΕ)

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του το
στέλεχος που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου, με τις
αρμοδιότητες που περιγράφησαν στα προηγούμενα.

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου του
Έργου (ΥΕ) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία,
που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς:
Κάτοχος πτυχίου Νομικής (ΠΕ) ελληνικού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου και
τουλάχιστον δεκαπενταετής εμπειρία στην υλοποίηση συναφούς με τη
διακήρυξη έργου.
Απαιτήσεις γνωστικών προσόντων και εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου

Δέκα τουλάχιστον δικηγόροι με σχέση μόνιμης συνεργασίας με τον
υποψήφιο ανάδοχο.
Τα υπόλοιπα στελέχη του Αναδόχου που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου θα
πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να έχουν
τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην υλοποίηση συναφούς με τη διακήρυξη
έργου.
Τεκμηρίωση προσόντων Ομάδας Έργου.

Πρέπει να γίνει συνοπτική αναφορά στα στελέχη του Αναδόχου που θα
απασχοληθούν στο Έργο, και στους τίτλους σπουδών τους. Τα στελέχη που
θα απασχοληθούν στο Έργο θα αναφέρονται ονομαστικά και θα
παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία:
- το αντικείμενο εργασίας που θα καλύψουν,
- το πτυχίο τους,
- η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του Έργου (Υπεύθυνος
Ομάδας Έργου, μέλος Ομάδας Έργου)
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:

Πίνακα των υπαλλήλων / στελεχών / εξωτερικών συνεργατών του
διαγωνιζομένου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το
ακόλουθο υπόδειγμα:
Θέση
και
Φορέας
Ονοματεπώνυμ Κατηγορία
ρόλος
στο
(σε περίπτωση
Α/Α
ο
Μέλους Αντικειμένο Πτυχίο οργανωτικό
Ένωσης/
Ομάδας Έργου υ Εργασίας
σχήμα του
Κοινοπραξίας)
έργου
28
16PROC003913892 2016-02-29

Βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου σύμφωνα με
το σχετικό υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ με λεπτομερή
στοιχεία σε τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και στις
μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους, ώστε να αποδεικνύονται τα όσα
ζητούνται στην παρούσα παράγραφο.

Υπεύθυνη Δήλωση του Υπεύθυνου Έργου ότι, σε περίπτωση αποχώρησής
του από τον Ανάδοχο ή λύση της συνεργασίας τους πριν την ολοκλήρωση του
Έργου, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν, τόσο
τον Ανάδοχο όσο και την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και ότι στο διάστημα
αυτό και μέχρι την αντικατάστασή του θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες
του.

Όλα στελέχη της Ομάδας Έργου του Διαγωνιζομένου πρέπει να έχουν
μόνιμη σχέση συνεργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο.
3.1.2 Περιεχόμενο Υποφακέλου Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του
πρόταση για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών του αντικειμένου της προκήρυξης, τη μεθοδολογία υλοποίησής του,
το οργανωτικό σχήμα της Ομάδας, και την περιγραφή των προσφερόμενων
υπηρεσιών.
Ειδικότερα για την ομάδα έργου απαιτούνται:




Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας έργου, με σαφή
αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου, καθώς του
τρόπου επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή και τους
εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του έργου.
Ορισμός του Υπεύθυνου Έργου (ΥΕ) του Αναδόχου με αναλυτική αναφορά
στα καθήκοντα που αναλαμβάνει για την εκτέλεση του έργου.
Κατάλογο των υπόλοιπων στελεχών της ομάδας έργου, με αναλυτική
αναφορά στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν για την εκτέλεση του έργου,
καθώς και το εύρος συμμετοχής τους στην υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο θα
δίνονται στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα μέλη της ομάδας έργου.
Ονοματεπώνυμο
Στελέχους
Εταιρεία
Θέση
στην Αρμοδιότητες
Ομάδα Έργου
καθήκοντα
/
29
16PROC003913892
2016-02-29
Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:
1.
Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε
προτεινόμενου στελέχους της Ομάδας Έργου.
2.
Στη 2η στήλη «Εταιρεία»: η εταιρεία στην οποία απασχολείται το
στέλεχος. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας και εφόσον το
στέλεχος είναι εξωτερικός συνεργάτης, σημειώνεται το μέλος της
Ένωσης / Κοινοπραξίας με το οποίο έχει δηλωθεί συνεργασία.
3.
Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους,
σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου.
4.
Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες/Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες
και τα βασικά καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην
Ομάδα Έργου.
3.1.3 Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της παρούσας ενότητας
και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του Πίνακα που παρατίθενται στο Παράρτημα
VΙΙ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί επί ποινή
αποκλεισμού να είναι ανώτερη του προϋπολογισμού της προκήρυξης. Ως
οικονομική Προσφορά νοείται το τελικό σύνολο του Πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙΙ.
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα συνδέεται με την παραλαβή του Τελικού Παραδοτέου
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σε τελική μορφή.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
30
16PROC003913892
2016-02-29
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσφερόμενη οικονομική προσφορά είναι μικρότερη
του 85% του μέσου όρου των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών, είναι δυνατόν
να ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς
(π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει την υπηρεσία). Σε
αυτήν την περίπτωση, εάν από την αιτιολόγηση προκύψει ότι η έκπτωση που
προσφέρεται προκύπτει από παραβίαση της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων
ή είναι σε βάρος της ποιότητας του έργου, η προσφορά θα απορρίπτεται. Στην
περίπτωση που οι προσφορές είναι δύο, τότε η ανάγκη για τις παραπάνω
διευκρινίσεις προκύπτει για τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον είναι
κατώτερη του 80% της έτερης οικονομική προσφοράς.
3.3 Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για διάστημα
επιπλέον εκατόν είκοσι (120) ημερών. Μετά τη λήξη της παράτασης αυτής, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.
Αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, τότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν,
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφ’ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
3.4 Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και, σε περίπτωση
υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η Προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία δεν είναι απαραίτητα
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα
διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά
και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή
υπηρεσιών.
31
16PROC003913892
2016-02-29
3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα
εκφράζονται σε Ευρώ (€). Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι
Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη
σύγκριση των Προσφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων
Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση των Προσφορών, δημόσια, στα γραφεία
του ΤΕΕ στην Αθήνα, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Κεφάλαιο 1
παρ. 1.5 της παρούσας, οπότε δύνανται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα προσφορά στο διαγωνισμό, είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
1. Ανοίγεται σε δημόσια συνεδρίαση ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς και
αποσφραγίζεται ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και μονογράφονται όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία που περιέχει κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο
φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται όλα τα έγγραφά που περιέχει
επίσης κατά φύλλο.
Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
από την Επιτροπή, και αφού σφραγιστούν τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται προς
φύλαξη στην Υπηρεσία.
Μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και την αξιολόγηση των Τεχνικών
Προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό και υποβάλλει την εισήγησή της στο
32
16PROC003913892
2016-02-29
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ],
το οποίο και αποφαίνεται
σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών.
1.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας στην οποία
ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα, αποσφραγίζει τους φακέλους
Οικονομικής Προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων των οποίων η Προσφορά έχει
γίνει αποδεκτή. Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς των υπολοίπων δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα
χαμηλές σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, να ζητήσει γραπτώς
διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007,
οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή
συντάσσει Πρακτικό και τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά
φθίνουσα σειρά των παραδεκτών οικονομικών προσφορών.
2.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο Ανάδοχος στον οποίο
πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός καλείται να υποβάλει, σε σφραγισμένο
φάκελο και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που
καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 παρ. 2.4 της παρούσας, προκειμένου αυτά να
ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
υποβάλλονται σε ένα [1] πρωτότυπο και ένα [1] απλό αντίγραφο.
Το Έργο θα ανατεθεί με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. Συμφερότερη Προσφορά
είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς
(Σi), όπου το Σi υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο:
Σi = [80 Χ (Τi/Τmax) + 20 Χ (Kmin/Ki)] Χ 1000
όπου,
(α)
Κi = Κόστος προσφοράς διαγωνιζομένου όπως αναφέρεται στο
τελικό σύνολο του Πίνακα Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής
Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙ,
(β) Κmin = Κόστος της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε από
διαγωνιζόμενο,
(γ) Τi = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία προσφοράς διαγωνιζομένου
33
16PROC003913892
2016-02-29
(δ) Τ
= Συνολική Τεχνική Βαθμολογία
max
συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
της προσφοράς που
Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Σi
στον παραπάνω τύπο. Ο υπολογισμός του Σi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία
του αποτελέσματος.
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
Α/
Α
Κριτήρια Αξιολόγησης
Συντελεστή
ς Βαρύτητας
Α.
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
Μεθοδολογική προσέγγιση εκτέλεσης του Έργου
Σύνολο 75%
Α.1
Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς το
περιεχόμενο της τεχνικής πρότασης ιδίως ως προς τη 50%
νομοθεσία και τη νομολογία
Α.2
Σαφήνεια, πληρότητα και αποτελεσματικότητα της
μεθοδολογίας εκτέλεσης / διεκπεραίωσης του Έργου και 25%
ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών
Β.
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
Καταλληλότητα Ομάδας Έργου
Β
Περιγραφή
των
διαδικασιών
λειτουργίας
και
επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με τη δομή και τα
25%
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και τους υπόλοιπους
εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του Έργου και
ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο 25%
100%
Ως τεχνική βαθμολογία κάθε διαγωνιζομένου λογίζεται το σύνολο των επιμέρους βαθμών
στα τεχνικά κριτήρια.
Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με :
0
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το
συγκεκριμένο κριτήριο.
1-4
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το
συγκεκριμένο κριτήριο.
5-8
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το
συγκεκριμένο κριτήριο
9-10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το
συγκεκριμένο κριτήριο
34
16PROC003913892
2016-02-29
} Μία προσφορά χαρακτηρίζεται απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο
κριτήριο, όταν δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου,
} Μία προσφορά χαρακτηρίζεται ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο
κριτήριο, όταν καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
} Μία προσφορά χαρακτηρίζεται ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο
κριτήριο, όταν καλύπτει ικανοποιητικά όλες τις απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
} Μία προσφορά χαρακτηρίζεται εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο
κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και
τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει
επιπλέον δυνατότητες και παραδοτέα χρήσιμα για το έργο.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών βαθμολογεί με ένα ακέραιο βαθμό
από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα
κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης.

Στη συνέχεια κάθε ένα κριτήριο θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του
κριτηρίου αυτού (ο σταθμισμένος βαθμός θα υπολογίζεται μέχρι το δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο).

Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς
Το κόστος Κ (συνολική τιμή) κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος
παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο
ορίζει ο διαγωνιζόμενος στην Οικονομική του Προσφορά. Για την
αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό
κόστος χωρίς ΦΠΑ.
4.2 Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων
Διαγωνισμών προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, η οποία γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
1.Η Επιτροπή, κατά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, αποσφραγίζει το φάκελο
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφει όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του
κατά φύλλο.
Στη διαδικασία αυτή καλούνται και δύνανται να παρίστανται όσοι έχουν υποβάλλει
παραδεκτή Οικονομική Προσφορά, οι οποίοι και λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σύμφωνα με το
Κεφάλαιο 2 παρ. 2.4 της παρούσας.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφαίνεται για την πληρότητα και νομιμότητα του
συνόλου των δικαιολογητικών, συντάσσει Πρακτικό και υποβάλλει την εισήγησή της
35
16PROC003913892
2016-02-29
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ], το οποίο και αποφαίνεται
σχετικά.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής [ΔΕ/ΤΕΕ] για την κατακύρωση του διαγωνισμού
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες που είχαν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.
Με την ίδια Απόφασή της σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού, η
Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός,
να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την
υπογραφή της Σύμβασης, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο 5 παρ. 5.1 της
παρούσας.
4.3 Απόρριψη Προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας
των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα
από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για
την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του
Υποψηφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στην παρούσα.
4.4 Διοικητικές Προσφυγές
Α. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά:
α)
β)
γ)
της Διακήρυξης του διαγωνισμού
της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και
της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση
Με την ένσταση, που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών
που έχει προσκομίσει ο προσφέρων προς τον οποίο έχει αποφασίσει η Δ.Ε. του ΤΕΕ
να γίνει η κατακύρωση.
Β.Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Ενστάσεων ως εξής :
α) Η ένσταση κατά της Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού υποβάλλεται μέσα
στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της πρώτης δημοσίευσης της Διακήρυξης και
της λήξης της υποβολής των προσφορών.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα μετά από γνωμοδότηση
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
από την καθορισθείσα ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
36
16PROC003913892
2016-02-29
β) Η ένσταση κατά των πράξεων ή παραλείψεων
του ΤΕΕ, που αφορούν τη
συμμετοχή υποψηφίου στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, υποβάλλεται κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του
σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή
Ενστάσεων και εκδίδεται η σχετική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την
υποβολή της.
γ) Η ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την
κατακυρωτική απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών (3) εργασίμων ημερών, αφ’ ότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως του ΤΕΕ.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης
της Επιτροπής Ενστάσεων, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο υποψήφιος προς τον οποίο έχει
αποφασίσει η Δ.Ε. του ΤΕΕ να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλεται μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφ’ ότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός (2) ημερών από την υποβολή της
στο μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης
της Επιτροπής Ενστάσεων, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη
της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
Γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε
προαναφερθέντες λόγους δεν γίνονται δεκτές.
άλλους
από
τους
Δ.Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταμένους. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα
τους.
Ε.Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
37
16PROC003913892
2016-02-29
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007,
εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής αποφασίζει η Δ.Ε. του ΤΕΕ κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,
προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 0,10% επί της
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προκήρυξη έργου. Το ύψος του παραβόλου δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000 €).
4.5 Δικαίωμα Ματαίωσης του Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Δημόσιων Διαγωνισμών, διατηρεί, σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007, το δικαίωμα να
αποφασίσει:
α) τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης,
β) τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης,
γ) τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού
στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί και για
λόγους που ανάγονται είτε στο συμφέρον του ΤΕΕ, είτε της παρούσας ανάθεσης,
είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους, που
θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, τους ακριβείς λόγους της ματαίωσης του
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, ανεξάρτητα από το λόγο ματαίωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Κατάρτιση & Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις
Η Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα καταρτιστεί στην
ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα
38
16PROC003913892
2016-02-29
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
Απόφασης Κατακύρωσης να υπογράψει τη Σύμβαση, σχέδιο της οποίας
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Χ της παρούσας Διακήρυξης, προσκομίζοντας
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος V, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του
συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ισχύς της έχει διάρκεια
τουλάχιστον 4 μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης και, αν δεν είναι διατυπωμένη στην
Ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου και την εκκαθάριση των τυχόν
εκατέρωθεν απαιτήσεων.
Σε περίπτωση που, ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, δε προσέλθει μέσα στην
παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών να υπογράψει τη
Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
Δημόσιων Διαγωνισμών.
Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των
υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη, να καταλήξει σε απ’ ευθείας συμφωνία
ή να προκηρύξει άλλο διαγωνισμό και διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει από τον
Ανάδοχο, ο οποίος δεν προσήλθε για την υπογραφή της Σύμβασης, αποζημίωση για
οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των
συμβαλλόμενων μερών, στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης και του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.
5.2 Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου δύναται να γίνει τμηματικά, ανάλογα
με την πρόοδο υλοποίησης του έργου και την υποβολή των παραδοτέων αυτού. Η
καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με επιταγή εκδόσεως της Τράπεζας της Ελλάδος
και μετά την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωσης
ασφαλιστικής ενημερότητας και των τυχόν άλλων νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23.7.2013) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και
λοιπούς φόρους κλπ όπως αυτά ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος.
39
16PROC003913892
2016-02-29
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του έργου θα
πραγματοποιείται μόνο μετά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του
αντίστοιχου παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση
πληρωμής. Η αποπληρωμή του έργου προϋποθέτει την έκδοση πρωτοκόλλου
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του παραδοτέου και την έκδοση Απόφασης της
ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής όλων των τυχόν ενδιάμεσων παραδοτέων.
5.3Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης – Ποινικές Ρήτρες
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη σύμβαση,
την Τεχνική του Προσφορά και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία
αποτελείται από υπαλλήλους του ΤΕΕ ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος
εκτελεί τους όρους της Σύμβασης και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση
προβαίνει εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις προς αυτόν. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις και υποδείξεις της Επιτροπής
εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών άλλως εντός άλλης προθεσμίας που
τάσσεται με την έγγραφη σύσταση. Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου εκδίδει για το
σκοπό αυτό Πρωτόκολλο Μερικής Παραλαβής [για τα ενδιάμεσα παραδοτέα] και
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, μετά τη λήξη του έργου.
Σε περίπτωση που, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, παρέλθουν οι συμφωνημένες
ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους
συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα
για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής τιμής των
παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, οπότε
καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση
αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την
καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί και
δύναται να αναθέσει την εκτέλεση των υπηρεσιών στον αμέσως επόμενο μειοδότη
ή να προκηρύξει άλλο διαγωνισμό.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την
επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη
της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
40
16PROC003913892
2016-02-29
5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει
ετοιμότητα και να μεριμνά για τη συνέπεια και συνέχεια του έργου, ώστε να
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του και να επιτευχθεί η
ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει. Ειδικότερα:
i.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
ii.
Η εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος και η παροχή των
συμφωνημένων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Έργου, η οποία θα
αναλάβει την υλοποίηση του έργου και θα έχει υποχρέωση άμεσης και διαρκούς
συνεργασίας με την Επιτροπή Παραλαβής Έργου που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
iii.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία
για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
iv.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της
Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
v.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά του
στελεχών ή/και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας
κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας
Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του,
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή
εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
vi.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν
ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι
κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις
υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες
συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
41
16PROC003913892
2016-02-29
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει
vii.
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
viii.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν
την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του
ποσού της Σύμβασης.
ix.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
x.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου
ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
xi.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
5.5 Εκχώρηση – Υπεργολαβίες
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος
να υποκαθίσταται από τρίτο,
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
εξαιρετικές περιπτώσεις.
εκχωρεί τη σύμβαση σε τρίτο, ούτε να αναθέτει
ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγγραφη
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος.
5.6 Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής.
42
16PROC003913892
2016-02-29
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία
που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα
μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή του Αναδόχου του διαγωνισμού
είτε κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων
και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
5.8 Παραρτήματα
Τα Παραρτήματα που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης και είναι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
43
16PROC003913892 2016-02-29
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιώργιος Ν. Στασινός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο:
«ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.»
Τεχνικές Προδιαγραφές του Εργου:
44
16PROC003913892
2016-02-29
Ενδεικτικό και ελάχιστο περιεχόμενο της βάσης
δεδομένων των νομικών
πληροφοριών που υποχρεούται ο ανάδοχος να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή
είναι το ακόλουθο:
ακόλουθο:
1) Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης από το Α’ και Β’ ΦΕΚ
2) Παροχή ισχύοντος – προϊσχύσαντος δικαίου με εμφάνιση των
διαδοχικών μορφών του νόμου.
3) Διασύνδεση των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα
κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές
Αποφάσεις με παράλληλη πληροφόρηση για τον αριθμό των
πληροφοριών.
4) Τα κατωτέρω περιγραφόμενα συνοπτικά περιεχόμενα του Δ’ ΦΕΚ τα
οποία συνιστούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και
επαγγελματικής ανάγκης του τεχνικού κόσμου, ευρετηριασμένα ανά
νομό και αντικείμενο με δυνατότητα περαιτέρω εξειδικεύσεως με
λέξεις (π.χ. τοπωνύμιο)
α. Αναδασωτέες περιοχές
β. Οριογραμμές Αιγιαλού – Παραλίας
γ. Όρια ρεμάτων
δ. Καθορισμός χρήσεων γης για την παραχώρηση έκτασης
ε. Καθορισμός ορίων καταφυγίων άγριας ζωής.
5) Τα περιεχόμενα του ΑΑΠ ΦΕΚ τα οποία συνιστούν αντικείμενο
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επαγγελματικής ανάγκης του τεχνικού
κόσμου, ευρετηριασμένα ανά νομό και αντικείμενο με δυνατότητα
εξειδικεύσεως με λέξεις (π.χ. τοπωνύμιο)
α. οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την
τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή
τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε.
β. οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης
Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων,
έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό
κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς
οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού
σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,
γ. οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης,
οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως
προϋφισταμένης του έτους 1923,
45
16PROC003913892
2016-02-29
δ. οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς
συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,
ε. οι πράξεις χωροθέτησης,
στ. κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων
περιπτώσεων
ζ. καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένων
6) Δίκαιο της Ε.Ε. στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη
βάση δεδομένων νομικών πληροφοριών EUR-Lex (πρώην CELEX) της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
7) Σημαντική Νομολογία των ανωτάτων ελληνικών δικαστηρίων (ΑΕΔ,
Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου) καθώς
και των δικαστηρίων ουσίας (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών) από το
έτος 1980 και μετά, σε πλήρες κείμενο συνοδευόμενο από αναλυτική
περίληψη.
8) Νομική αρθρογραφία (άρθρα, μελέτες) αποδελτιωμένη σε περιλήψεις
από 35 νομικά περιοδικά των τελευταίων 30 περίπου ετών, πλέον
πρόσθετου υλικού, όπως γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του
Υπουργείου Οικονομικών κλπ. (στη νυν αρίθμηση 8 και 9
ενσωματώθηκε η παλαιά παράγραφος 4, η οποία συνιστούσε
επανάληψη)
9) Νομολογία ΠΕΕ και ΔΕΕ βάσει της βάσεως EUR-Lex (πρώην CELEX)
10) Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία
με τη χρήση ιεραρχικού θεματικού ευρετηρίου νομικών όρων, με
παράλληλη δυνατότητα χρήσεως λέξεως κειμένου.
11) Δυνατότητες περαιτέρω διαδοχικής εξειδίκευσης-μείωσης των, βάσει
αρχικής αναζήτησης, πληροφοριών, βάσει λέξεων και υπαναχώρηση σε
προηγούμενα στάδια έρευνας
12) Δυνατότητα χρήσεως φράσεων με επιλογή του χρήστη περί του εάν οι
απαρτίζουσες τη φράση λέξεις συνιστούν νομικό ή μη όρο.
13) Μόνιμη λειτουργία Ομάδος Νομικών του αναδόχου για τηλεφωνική
νομική και τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση.
14) Εμφάνιση των αποτελεσμάτων έρευνας με ιεραρχική και χρονολογική
σειρά με παράλληλη δυνατότητα απευθείας μετάβασης σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή στις χρονολογικά παλαιότερες
πληροφορίες.
15) Δυνατότητα πληροφόρησης επί των συμμορφώσεων της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Κοινοτική με παράλληλη δυνατότητα πληροφόρησης
επί των τροποποιήσεων των Οδηγιών & Κανονισμών της ΕΕ και την
σχετική προς αυτές Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, του ΠΕΕ
και του ΔΕΕ.
16) Λειτουργία της εφαρμογής του αναδόχου σε κινητές ηλεκτρονικές
συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή Tablets) μέσω ειδικών εφαρμογών
διαθέσιμων σε περιβάλλον iOS (για iPhone, iPad) και σε περιβάλλον
Android .
46
16PROC003913892
2016-02-29
17) Το ΤΕΕ θα μπορεί να αναρτά στο site του τους εν ισχύ νόμους, όπως
αυτοί θα επικαιροποιούνται από τον Ανάδοχο.
18) Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών και υποβολής
ερωτημάτων
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει στην
Αναθέτουσα Αρχή εκατό χιλιάδες 100.000 ώρες χρήσεως [νομικής
πληροφόρησης] ετησίως (κατ’ ανώτατο όριο) της Βάσης Δεδομένων
νομικών πληροφοριών για τα μέλη του ΤΕΕ.
Επιπλέον, ο ανάδοχος θα χορηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) κωδικούς πρόσβασης προς διανομή στα μέλη του ΤΕΕ
[που θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα Αρχή ελεύθερα και κατά την
απόλυτη κρίση της] οι οποίοι –κωδικοί πρόσβασης- θα ενεργοποιούνται
μέσω αποστολής ειδικού εντύπου ενεργοποίησης (με fax ή email).
Κάθε κωδικός πρόσβασης θα έχει δικαίωμα χρήσεως έως πέντε (5) ωρών
εντός του έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Σε περίπτωση λήξεως του εν λόγω ανώτατου αριθμού των ωρών χρήσης,
γεγονός για το οποίο θα ενημερώνεται ο χρήστης εγκαίρως μέσω της
οθόνης του PC του, ο χρήστης δύναται να προαγοράσει μέσω ατομικού
τιμολογίου, πακέτο/α επιπλέον χρήσεως Χ ωρών με έκπτωση, σύμφωνα
με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που θα προκύψουν από την
οικονομική προσφορά του αναδόχου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος Υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά
μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την
υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο και τις προδιαγραφές
του έργου.
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμβάλλει στην
αποτελεσματικότερη υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του την προσέγγιση που θα ακολουθήσει στο
έργο (τεχνικά εργαλεία, συνεργασίες κλπ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην
πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του
47
16PROC003913892
2016-02-29
Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο. Η περιγραφή
της προτεινόμενης
μεθοδολογίας θα πρέπει να ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:




Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων θα
προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση
των απαιτήσεων του έργου, όπως προδιαγράφονται στην παρούσα
προκήρυξη και ο προσφεύγων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο
αυτών με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις.
Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές τεχνικές αυτής για την υλοποίηση
του συνόλου του έργου.
Προσδιορισμός των παραδοτέων, όπως αυτά προκύπτουν από τις
απαιτήσεις των προδιαγράφωνν της διακήρυξης και την προτεινόμενη
μεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT)
όπου θα απεικονίζεται οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα
παραδοτέα του έργου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΔΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ]
[ΕΑΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ]
48
16PROC003913892 2016-02-29
ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
……………………………..Αθήνα
ΘΕΜΑ:ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «………………………»
Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε τη δεσμευτική μας προσφορά για την
ανάληψη του έργου «…….», σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης …/2016.
Με την παρούσα δηλώνουμε ότι:
(α) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης.
(β) [σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων] τα ποσοστά
συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσής μας είναι τα ακόλουθα: …………………
(γ) ως εκπρόσωπός μας ορίζεται ο [πλήρη στοιχεία εκπροσώπου: τηλ, e-mail, φαξ,
κτλ] ο οποίος έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να μας εκπροσωπεί, να
παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και είναι υπεύθυνος για κάθε
επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι το πέρας του
έργου. Σε περίπτωση κωλύματος του εκπροσώπου μας, ως αναπληρωτής ορίζεται ο
[πλήρη στοιχεία αναπληρωτή εκπροσώπου].
Με εκτίμηση,
[Υπογραφές – Σφραγίδες]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
1Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
49
16PROC003913892
2016-02-29
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
3
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του
(i)
[σε
περίπτωση
πατρώνυμο) ..............................,
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................
………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
ΑΦΜ:
......................
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..
β)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
(διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
(διεύθυνση) .......................…………………………………..5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
2Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4
Όπως υποσημείωση 3.
5Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
50
16PROC003913892
2016-02-29
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής /
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..9
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη
από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
6Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.
7Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
8Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ :Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
51
16PROC003913892
2016-02-29
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την
παράταση
της
προσφοράς,
σύμφωνα
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης
με
την
Εκδήλωσης
παράγραφο
2.3
της
Ενδιαφέροντος,
με
την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της10.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος
10Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
52
16PROC003913892
2016-02-29
Φορέα ).................................
1
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. 4
υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
πατρώνυμο) ..............................,
φυσικού
προσώπου]:
(ονοματεπώνυμο,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................
………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. 5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος
11 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
22Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
33Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
44 Όπως υποσημείωση 3.
53
16PROC003913892
2016-02-29
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
6
........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες 7 από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
55Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.
7 7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
88 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
54
16PROC003913892 2016-02-29
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ονομασία Εταιρείας (ή μέλους του Διαγωνιζομένου) …….
99Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
55
16PROC003913892 2016-02-29
Έτος
Κύκλος Εργασιών
Βεβαιώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
ΑΞΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
56
16PROC003913892 2016-02-29
ΣΥΝΟΛΟ
Σημείωση: Σε περίπτωση λήξεως των πέντε (5) ωρών χρήσης, ο χρήστης δύναται
να προαγοράσει μέσω ατομικού τιμολογίου, πακέτο/α επιπλέον χρήσεως ………
ωρών με έκπτωση που ανέρχεται στο ποσό των …..… ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή
με χρέωση …... Ευρώ ανά ώρα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο:
57
16PROC003913892
2016-02-29
:
Ημερομηνία
Γέννησης:
/
/
Τηλέφωνο:
Fax:
Τόπος Γέννησης:
E-mail:
Διεύθυνση
Κατοικίας:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυμα
Πτυχίο
Ειδικότητα
Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Θέση ή Έργο
Εργοδότης
Καθήκοντα
Από:
(μμ/εεεε)
Εργοδότης
Καθήκοντα
Χρονική Περίοδος
(μμ/εεεε)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέση ή Έργο
58
16PROC003913892 2016-02-29
Θέση ή Έργο
Εργοδότης
Καθήκοντα
Χρονική Περίοδος
(μμ/εεεε)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
Βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή.
[ ημερομηνία]
[υπογραφή στελέχους]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1
ΦΕΚ Σύστασης
2
Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας με τα
ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις
αυτού, ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει).
59
16PROC003913892
2016-02-29
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
3
4
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.
Το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
που διοικεί την εταιρεία, η συγκρότησή του σε σώμα και η αρμοδιότητα
εκπροσώπησής της. (Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ.
προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας και η
απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του
ΓΕΜΗ).
Σημείωση: Εάν την προσφορά υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας
φυσικό πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, όπως αυτός
προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου
αντίγραφου της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
παρέχεται η σχετική πληρεξουσιότητα.
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου
καταστατικού και αντίγραφα των Φ.Ε.Κ. όπου έγιναν οι αντίστοιχες
δημοσιεύσεις.
2
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό
καταστατικών τροποποιήσεων.
3
Επίσημο αντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό
διαχειριστή, εάν αυτός δεν καθορίζεται στο καταστατικό, ή Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσής του. (Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το Φ.Ε.Κ.
προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας και η
απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του
ΓΕΜΗ).
του
Πρωτοδικείου
περί
Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού της
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του ή του τελευταίου κωδικοποιημένου
καταστατικού.
2
Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό
καταστατικών τροποποιήσεων.
του
Πρωτοδικείου
περί
60
16PROC003913892
2016-02-29
Φυσικά Πρόσωπα
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και
τυχόν μεταβολές.
Οι Ενώσεις Εταιρειών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά
προσκομίζουν υποχρεωτικά:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1
Για κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) όπως
περιγράφονται ανωτέρω.
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας με το
οποίο :
o συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
o αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς,
2
o δηλώνεται ότι όλα τα Μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
κάθε ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και ίδια για
την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήμης, εκτέλεση του έργου.
o δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)
o ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της
για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
3
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από
το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
o στην Ένωση/ Κοινοπραξία και
o στο Διαγωνισμό.
61
16PROC003913892 2016-02-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτ.: ………
Ημ/νία: ……………
62
16PROC003913892
2016-02-29
ΣΥΜΒΑΣΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε».
Στην Αθήνα σήμερα ……/…../2016, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας επί της οδού Νίκης 4, αφ’ ενός το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στην Αθήνα,
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Γιώργο Ν. Στασινό και καλείται εφ’ εξής
«Αναθέτουσα Αρχή» και αφ’ ετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………,
με ΑΦΜ…………….., που εδρεύει επί της οδού……………………………., ………………………και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ……………………,
με ΑΔΤ …………………………και
καλείται εφ’ εξής «Ανάδοχος», έχοντες υπ’ όψιν:
1. Το Π.Δ. της 27-11/14.12.1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
2. Το Ν.Δ. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204),
όπως τροποποιήθηκε
3. το Ν. 1486/94 (ΦΕΚ Α 161) «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας»
4. το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.τ.λ.», αναλογικά
εφαρμοζόμενο
5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», αναλογικά εφαρμοζόμενο
6. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150)
7. Το Π.Δ. 60 / 16.03.2007 (ΦΕΚ Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
εφαρμοζόμενο συμπληρωματικά στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
8. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) «Νέο Ασφαλιστικό
(συνταξιοδοτικά), εργασιακά, επενδύσεις, ΦΚΑ, ρύθμιση οφειλών κ.τ.λ.»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88,Α).
9. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1.2./4194 16.02.2009 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων « … σε
διαδικασίες που αφορούν επιχειρήσεις»
10. Τα άρθρα 1 & 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και
λοιπές ρυθμίσεις
11. Τον Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 66,Α)
12. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
63
16PROC003913892
2016-02-29
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
112,Α)
13. τη με αρ. ………………………(με ΑΔΑ: ………………..) απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ για τη συγκρότηση των Επιτροπών Προμηθειών για το
έτος 2016
14. την με αρ. …………………. (ΑΔΑ: …………..) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ για την προκήρυξη του διαγωνισμού
15. Τη με αρ. Πρωτ. ……………………(με ΑΔΑ:………………..) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 157 Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
17. Την ανάγκη για την ανάδειξη αναδόχου για την Φύλαξη του υπαίθριου
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο οικόπεδο του ΤΕΕ στο Μαρούσι.
18. Τη με αρ. Πρωτ. ………………………Διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού με τα
συνοδευτικά Παραρτήματα, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται
19. Τη με αρ. ………………….. (ΑΔΑ:……………………..) απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο ο ως άνω
διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις …………………..
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του
έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ
ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε».
Αναλυτικά το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των νομικών πληροφοριών που
υποχρεούται ο ανάδοχος να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή είναι το ακόλουθο:
1. Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης από το Α’ και Β’ ΦΕΚ
2. Παροχή ισχύοντος – προϊσχύσαντος δικαίου με εμφάνιση των διαδοχικών
μορφών του νόμου.
3. Διασύνδεση των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά
εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις με
παράλληλη πληροφόρηση για τον αριθμό των πληροφοριών.
4. Τα κατωτέρω περιγραφόμενα συνοπτικά περιεχόμενα του Δ’ ΦΕΚ τα οποία
συνιστούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επαγγελματικής
ανάγκης του τεχνικού κόσμου, ευρετηριασμένα ανά νομό και αντικείμενο
με δυνατότητα περαιτέρω εξειδικεύσεως με λέξεις (π.χ. τοπωνύμιο)
α. Αναδασωτέες περιοχές
β. Οριογραμμές Αιγιαλού – Παραλίας
64
16PROC003913892
2016-02-29
γ. Όρια ρεμάτων
δ. Καθορισμός χρήσεων γης για την παραχώρηση έκτασης
ε. Καθορισμός ορίων καταφυγίων άγριας ζωής.
5. Τα περιεχόμενα του ΑΑΠ ΦΕΚ τα οποία συνιστούν αντικείμενο ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος και επαγγελματικής ανάγκης του τεχνικού κόσμου,
ευρετηριασμένα ανά νομό και αντικείμενο με δυνατότητα εξειδικεύσεως
με λέξεις (π.χ. τοπωνύμιο)
α. οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την
επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης
που ορίσθηκε.
β. οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης
ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου
για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων
οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης
τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης
οικοδομικών αδειών,
γ. οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης,
οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως
προϋφισταμένης του έτους 1923,
δ. οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων,
μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,
ε. οι πράξεις χωροθέτησης,
στ. κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων
περιπτώσεων
ζ. καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένων
6. Δίκαιο της Ε.Ε. στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη βάση
δεδομένων νομικών πληροφοριών EUR-Lex (πρώην CELEX) της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως.
7. Σημαντική Νομολογία των ανωτάτων ελληνικών δικαστηρίων (ΑΕΔ, Αρείου
Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου) καθώς και των
δικαστηρίων ουσίας (πολιτικών, ποινικών, διοικητικών) από το έτος 1980 και
μετά, σε πλήρες κείμενο συνοδευόμενο από αναλυτική περίληψη.
8. Νομική αρθρογραφία (άρθρα, μελέτες) αποδελτιωμένη σε περιλήψεις από
35 νομικά περιοδικά των τελευταίων 30 περίπου ετών, πλέον πρόσθετου
υλικού, όπως γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ. (στη νυν αρίθμηση 8 και 9 ενσωματώθηκε η παλαιά
παράγραφος 4, η οποία συνιστούσε επανάληψη)
9. Νομολογία ΠΕΕ και ΔΕΕ βάσει της βάσεως EUR-Lex (πρώην CELEX)
10. Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία με τη
χρήση ιεραρχικού θεματικού ευρετηρίου νομικών όρων, με παράλληλη
δυνατότητα χρήσεως λέξεως κειμένου.
65
16PROC003913892
2016-02-29
11. Δυνατότητες περαιτέρω διαδοχικής εξειδίκευσης-μείωσης
των, βάσει
αρχικής αναζήτησης, πληροφοριών, βάσει λέξεων και υπαναχώρηση σε
προηγούμενα στάδια έρευνας
12. Δυνατότητα χρήσεως φράσεων με επιλογή του χρήστη περί του εάν οι
απαρτίζουσες τη φράση λέξεις συνιστούν νομικό ή μη όρο.
13. Μόνιμη λειτουργία Ομάδος Νομικών του αναδόχου για τηλεφωνική νομική
και τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση.
14. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων έρευνας με ιεραρχική και χρονολογική σειρά
με παράλληλη δυνατότητα απευθείας μετάβασης σε συγκεκριμένη χρονική
περίοδο ή στις χρονολογικά παλαιότερες πληροφορίες.
15. Δυνατότητα πληροφόρησης επί των συμμορφώσεων της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Κοινοτική με παράλληλη δυνατότητα πληροφόρησης επί
των τροποποιήσεων των Οδηγιών & Κανονισμών της ΕΕ και την σχετική προς
αυτές Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, του ΠΕΕ και του ΔΕΕ.
16. Λειτουργία της εφαρμογής του αναδόχου σε κινητές ηλεκτρονικές συσκευές
(κινητά τηλέφωνα ή Tablets) μέσω ειδικών εφαρμογών διαθέσιμων σε
περιβάλλον iOS (για iPhone, iPad) και σε περιβάλλον Android .
17. Το ΤΕΕ θα μπορεί να αναρτά στο site του τους εν ισχύ νόμους, όπως αυτοί θα
επικαιροποιούνται από τον Ανάδοχο.
18. Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών και υποβολής
ερωτημάτων
Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει
ετοιμότητα και να μεριμνά για τη συνέπεια και συνέχεια του έργου, ώστε να
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του και να επιτευχθεί η
ολοκλήρωση του έργου που αναλαμβάνει.
Ειδικότερα:
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
Η εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος και η παροχή των
συμφωνημένων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Έργου, η οποία θα
αναλάβει την υλοποίηση του έργου και θα έχει υποχρέωση άμεσης και διαρκούς
συνεργασίας με την Επιτροπή Πιστοποίησης και Παραλαβής Έργου που θα ορίσει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της
ομάδας έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση
66
16PROC003913892
2016-02-29
με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των αναφερομένων στην Προσφορά του στελεχών
ή/και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται
δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του Αναδόχου, οπότε
ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του Αναδόχου,
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει
μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων
προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή
εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά
το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες
τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με
άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα
Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του
67
16PROC003913892
2016-02-29
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
Ειδικότερα:
Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία
ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής των
εργαζομένων κ.λ.π., όπως ορίζει το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει. Σε
περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων δύναται να
καταγγέλλεται η σύμβαση και η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ. πρωτ…………….
διακήρυξη.
Ο ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, θα πρέπει να προσκομίζει μηνιαίως απόδειξη
ονομαστικής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό των αποδοχών του προσωπικού που
έχει χρησιμοποιηθεί για τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες του τελευταίου
μήνα, καθώς και απόδειξη εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω
προσωπικού για τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
Το προσωπικό του αναδόχου ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με την Αναθέτουσα Αρχή
και ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπόχρεος όσον αφορά σε όλες τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αυτή εργασιακή σχέση.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος,
για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό
που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για
κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενήσει σε αυτήν, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό
της ή στους τρίτους και αποδεδειγμένα θα οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια του
Αναδόχου ή των υπαλλήλων του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως
καθορίζονται και περιγράφονται ειδικότερα στην παρούσα διακήρυξη.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του. Εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει χρόνο για διαβουλεύσεις και
συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν ειδοποίησης της
68
16PROC003913892
2016-02-29
τελευταίας, για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν
στην πράξη, θέματα αμοιβαίας
ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου και όταν αυτές απαιτούνται.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του
προσωπικού του και την ασφάλεια προς τρίτους.
H Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσει εις εαυτήν το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο σχετικά
με την τήρηση των σχετικών όπως παραπάνω διατάξεων, την εξακρίβωση της ποιότητας
των προσφερόμενων υπηρεσιών και εν γένει την επακριβή εκτέλεση όλων των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή ο Ανάδοχος.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Η επίβλεψη της ακριβούς και
ποιοτικής τήρησης των όρων της σύμβασης θα ανατεθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Από την
ίδια επιτροπή αξιολογείται και η συνεργασία του Αναδόχου με την Υπηρεσία, η οποία
διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί την εξέλιξη της παροχής των υπηρεσιών σε όλα
τα στάδια.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προσλάβει συνέταιρο, ούτε να εκχωρήσει σε τρίτον μέρος ή
το όλον από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της
Αναθέτουσας Αρχής.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση της ΔΕ της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση
της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις (διαζευκτικά ή
αθροιστικά):
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση, παροχή της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από
τους υπόλοιπους υποψηφίους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί
για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται
σε βάρος του εκπτώτου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που
δεν πραγματοποιείται νέα παροχή της υπηρεσίας, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.
Ειδικοί Όροι
69
16PROC003913892
2016-02-29
1. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του
Αναδόχου και ουδεμία σχέση θα έχει με την Αναθέτουσα Αρχή και το ΤΕΕ, θα
διαθέτει δε υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα προσόντα όπως αυτά
προβλέπονται στο
Κεφάλαιο 3 παρ. 3.1.1 της υπ. άριθμ. Πρωτ.
…………….Διακήρυξης του έργου.
2. Οι διαδικασίες εκτέλεσης του έργου θα καθορίζονται σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή και δεν θα γίνονται δημόσια γνωστές, ούτε θα κοινοποιούνται
ή θα κοινολογούνται στο υπόλοιπο προσωπικό του αναδόχου, παρά μόνο σε
εκείνο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για να αναλάβει την υλοποίησή τους
ύστερα από συνεννόηση με τα αρμόδια και υπεύθυνα στελέχη του Αναδόχου.
3. Το ΤΕΕ δεν θα βαρύνεται με καμία απολύτως αμοιβή, αποζημίωση, δαπάνη,
φόρο, ασφάλιση για ατύχημα ή εισφορά οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του Υπευθύνου του Έργου και της μελών της
ομάδας έργου. Οποιαδήποτε τέτοια δαπάνη ή εισφορά θα βαρύνει αποκλειστικά
τον Ανάδοχο.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα έχει καμία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από
τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον
Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών στον Ανάδοχο θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο3
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη σύμβαση,
την Τεχνική του Προσφορά και τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ…………. Διακήρυξης.
Η παράδοση και η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΤΕΕ,
παρακολουθεί την πορεία παροχής υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
και είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση του Έργου συνολικά και τη σχετική
εισήγηση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.
Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο Ανάδοχος
εκτελεί τους όρους της Σύμβασης και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση
προβαίνει εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις προς αυτόν. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις και υποδείξεις της Επιτροπής
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών άλλως εντός άλλης προθεσμίας που
70
16PROC003913892
2016-02-29
τάσσεται με την έγγραφη σύσταση και να επανυποβάλλει
τα παραδοτέα
καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.
Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου για τα ενδιάμεσα παραδοτέα συντάσσει
Πρωτόκολλο Παραλαβής, ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου συντάσσει
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Όλα τα Πρωτόκολλα Παραλαβής διαβιβάζονται
από την ΕΠ προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο4
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης το ΤΕΕ θα καταβάλει στον Ανάδοχο το
συνολικό ποσό των …………………………. (………………………. €) πλέον ΦΠΑ 23%
……………………………….(………………………€),
ήτοι
συνολικό
ποσό
……………………………………. (……………………€) στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι
τυχόν επιβαρύνσεις.
2. Η ως άνω συμφωνούμενη τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά στο τέλος κάθε μήνα, μετά την
παραλαβή των ανατιθέμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
και με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο σχετικού τιμολογίου. Η καταβολή της
αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνεται με επιταγή εκδόσεως της Τράπεζας Ελλάδος.
4. Το μηνιαίο τίμημα για τις υπηρεσίες είναι ……………………….(…………………. € )
πλέον ΦΠΑ 23% ……………………………..(…………………… €), ήτοι συνολικό ποσό
………………………(………………………….. €).
5. Από το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις οι
οποίες ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος.
6. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων η Ανάδοχος θα προσκομίζει αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
για τις οφειλές της προς το ΙΚΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο5
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα στην Αναθέτουσα Αρχή, ως εγγύηση για την καλή και
εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας την υπ’ αρ. ……………………………………Εγγυητική
Επιστολή της Τράπεζας με την επωνυμία ………………….……………………………….
……………………..για
το
ποσό
των
……..………………………………..…………….ευρώ
(……………………….€)
2. Η εγγύηση θα παραμείνει εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής έως ότου λήξει η
διάρκεια του ανατιθέμενου με την παρούσα έργου και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο
71
16PROC003913892
2016-02-29
μετά την οριστική παραλαβή και την εκκαθάριση
συμβαλλομένων.
των τυχόν απαιτήσεων των
Άρθρο 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την Τεχνική
Προσφορά του και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και του Παραρτήματος
αυτής.
2. Η Επιτροπή Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης, η οποία
αποτελείται από υπαλλήλους του ΤΕΕ, θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο
Ανάδοχος εκτελεί τους όρους της Σύμβασης και θα προβαίνει εγγράφως σε
συστάσεις και υποδείξεις σε αυτόν εφ’ όσον διαπιστωθεί απόκλιση. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση προς τις ανωτέρω συστάσεις και υποδείξεις.
Σε περίπτωση πλημμελούς ή ατελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου,
ορίζεται ποινική ρήτρα ύψους εκατό ευρώ (100,00 €) / ανά ημέρα για κάθε
παράβαση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων. Εάν η παράβαση αφορά το
σύνολο των καθηκόντων, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000,00 €)/
ανά ημέρα, ενώ στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή θα μπορεί να καταγγείλει
μονομερώς την σύμβαση, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως.
3. Η Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ καταρτίζει Πρωτόκολλο Παραλαβής των υπηρεσιών
της παρούσας στο τέλος κάθε μήνα. Η ίδια Επιτροπή καταρτίζει Πρωτόκολλο
Οριστικής Παραλαβής κατά τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου παροχής των
υπηρεσιών.
4. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των υπηρεσιών της
παρούσας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και
καταπίπτει σε βάρος του η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση
αυτή, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από αυτόν την καταβολή
αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί.
5. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ δύναται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας στον αμέσως
επόμενο μειοδότη.
Άρθρο 7
ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών της παρούσας από
τον Ανάδοχο σε τρίτο χωρίς την έγκριση της Δ.Ε. της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση
που ο Ανάδοχος προβεί σε τέτοια ενέργεια, χωρίς τη σχετική έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 8
72
16PROC003913892
2016-02-29
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία
που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα
μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
Άρθρο 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε διαφορά ως προς την ερμηνεία και την εκτέλεση των όρων της παρούσας
επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Αθήνας.
Για τη σύσταση και απόδειξη των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3)
αντίτυπα. Από τα παραπάνω πρωτότυπα, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρμόδιο
γραφείο του ΤΕΕ και ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος του Αναδόχου που δήλωσε, ότι
ενεργεί για λογαριασμό του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η Ανάδοχος Εταιρεία
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Γιώργος Ν. Στασινός
……………………………………….
73
16PROC003913892 2016-02-29
74