Transcript 16PROC005289423 2016-10-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δνση
: Λ. Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας : 34 100, ΧΑΛΚΙΔΑ
Πληροφορίες : Π. Ανδρίτσου
Αρ.Τηλεφ.
: 22213 - 53706,725
FAX
: 22210 - 36073
e-mail
: [email protected]
16PROC005289423 2016-10-25
Χαλκίδα, 24/10/2016
Αριθμ. πρωτ.: οικ.168611/6230
ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια
Άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου για το έτος 2016 της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας
ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και με προϋπολογισμό
59.274,20€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (73.500,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%)».
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 /Α΄/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄/11-4-2012).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010
(Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010).
4.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5.Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ118/2007.
6.Το Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις”.
8.Την Αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών –
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και
Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-3-1999) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
10.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11.Το Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013(ΦΕΚ 107/9-52013)
12.Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”
13.Το Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/9-51
2013)
14. Το Ν.4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015, άρθρο 26 σύμφωνα με το οποίο για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων τα μέλη προκύπτουν μετά από
διαδικασία κληρώσεως.
15.α)Την Αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2540/Β΄/7-112011) περί «Διενέργειας της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών συλλογικών οργάνων
της Διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
β)Την Αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011,
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης του άρθρου 26 Ν.4024/2011.
16.Την με αριθμ. 13289/2015 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ 1716/17.08.2015)
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
17.Την με αριθμ. 5143/2014 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3335/ 11.12.2014)
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της § 3, του
άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) όπως ισχύει».
18.Την με αριθμ. 22/20.06.2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας σχετικά με την
επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 18ης και της 25ης Μαΐου 2014 και την ανακήρυξη
του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και
των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για τη χρονική περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 31η Αυγούστου 2019.
19.Την με αριθμ. 100229/2885/2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β’
2542/24.09.2014) περί της «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
20.Την με αριθμ. 32/16-02-2015 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΓΞ7ΛΗ-ΨΟΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας – Θέμα 19ο με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός υποέργων, στα έργα της
ΣΑΕΠ 566 για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και εργασιών αποχιονισμού στο επαρχιακό και
εθνικό οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τίτλο έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» και α/α 5, με τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» με προϋπολογισμό 73.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος
2016.
21.Την αριθμ. 51224/2217/06-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ0Β7ΛΗ-57Ω) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Εύβοιας «περί συγκρότησης επιτροπών – συλλογικών οργάνων του εν ισχύ άρθρου 38 του
Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», για ένα έτος με
έναρξη από 05/04/2016 έως και 04/04/2017».
22.Την αριθμ. 43283/820/01-04-2015 (ΑΔΑ: 7M157ΛΗ-Δ5Ι) απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
23.Tο με αριθμ. πρωτ.: 119839/5311/Φ.Ε/24-10-2014 έγγραφο (ΑΔΑΜ: 15REQ002768023 2015-0512) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με τη διαβίβαση τεχνικού δελτίου έργου
προς ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης (πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566).
24.Το με αριθμ. πρωτ.: 99376/2682/27-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας για την ανάγκη προμήθειας άλατος έτους 2016 για
εργασίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας.
25.Το αριθμ. πρωτ. οικ.: 99564/3698/24-08-2016 (ΑΔΑΜ:16REQ004984538 2016-08-24)
πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.
Εύβοιας σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού για το έτος
2016 της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, και των όρων της σχετικής διακήρυξης.
26.Την αριθμ 1562/2016 (πρακτικό 41 , ΑΔΑ: ΩΤΩΕ7ΛΗ-ΟΦ1) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού
16PROC005289423 2016-10-25
2
Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια άλατος
αποχιονισμού για το έτος 2016 της Π.Ε. Εύβοιας».
16PROC005289423 2016-10-25
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της τιμής ανάδειξης
αναδόχου προμήθειας 950 τόνων άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου, για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα (1) έτος, από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00€) Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (59.274,20€ άνευ Φ.Π.Α.)
Η δαπάνη βαρύνει έργο της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό
δίκτυο και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε Εύβοιας για τη χρονική περίοδο 2015-2017».
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr)
και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ
(www.eprocurement.gov.gr)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Π.Ε. Ενότητας, Λ. Χαϊνά 93
(2ος όροφος), στις 07/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την
προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, μέχρι και
την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, έως την Παρασκευή 04/11/2016 και ώρα
14:30. Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής μέχρι ένα (1) μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του
ν.4412/2016.
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικού –
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα τηλ.22213-53710, 22213-53743, 22213-53706 και 2221353711 (κ. Γιαννουλάκου – κ. Γαβρίλη – κ. Ανδρίτσου – κος Παπακυριακού).
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της
Διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ: 22213-53846, fax 2221353846(κος Ι. Βουγιουκαλάκις).
Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις,
σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη
Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στον διαγωνισμό
γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις
3
προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, ούτε και είναι δεκτή η
μερική υποβολή προσφορών.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της Προμήθειας
Το αντικείμενο της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας είναι η επιλογή αναδόχου για την
προμήθεια 950 τόνων άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, όπως αναγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς
όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Εύβοιας και η παραλαβή της γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους από
το δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής (www.pste.gov.gr) επιλέγοντας, την ενότητα “Θέλω να δω
Προκηρύξεις”, και “Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας” όπου θα βρίσκεται αντίγραφο αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4 . Δικαίωμα συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α’/1997),
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με
ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική
μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5 . Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν:
1) Διαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό υπογεγραμμένο από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου
προσφοράς και με αναγραφή της διάρκειας ισχύος προσφοράς,
2) Οι προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν εγγύηση
συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ποσού ύψους έως 2% επί του
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (η εγγύηση συμμετοχής δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από το ποσό των 1.185,48€, το οποίο αναλύεται ως εξής: 59.274,20€ επί 2%).
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής και στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους των παρ. 1 & 2 του αρ. 73 του Ν.
4412/2016.
4) Το ΦΕΚ συστάσεως της Εταιρείας.
5) Το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του σε ακριβές αντίγραφο.
(Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης κατατίθεται η βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού
προσώπου επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ).
6) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση των πιστοποιητικών ποιότητας και να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του
προσφερόμενου είδους εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορά στην οποία δεν θα
υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
4
ΑΡΘΡΟ 6 . Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 7 . Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, όπου πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ. ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Λ. ΧΑΪΝΑ 93, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας «950 τόνων άλατος αποχιονισμού
οδικού δικτύου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».
Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους (2) δύο σφραγισμένους
υποφακέλους, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο:
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπου περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 5
της παρούσας διακήρυξης
Β.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής
προσφοράς του παραρτήματος IV της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 8 . Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι Προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με
οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.), όπου θα
παραλαμβάνονται με χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται σε αυτήν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη
του Προσφέροντα.
Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση
στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να
έχουν αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 9 . Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί,
γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 10 . Έλεγχος Δικαιολογητικών και Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
ανοικτή διαδικασία. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί αυθημερόν.
5
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών
αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή
στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 11 . Διευκρινίσεις Προσφορών
Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο
102 του ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/2014), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη,
που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς
και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε
σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο,
σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός
του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 12 . Ενστάσεις – Προσφυγές
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
β)Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
6
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ύψους
πεντακοσίων ενενήντα δύο και εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (592,74€) για τον παρόντα διαγωνισμό.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 13. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται στον πίνακα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο
72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
7
ΑΡΘΡΟ 14. Οψιγενείς μεταβολές
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα
έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 116. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα
360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών
υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα
έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Αν
επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται
κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών.
Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν.4412/2016.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 15. Δικαίωμα Ματαίωσης
Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο.
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 16. Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που
καθορίζεται στη διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης,
8
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 17 . Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό σύμφωνα και με τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. Σε
περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.
ΑΡΘΡΟ 18 . Εγγυήσεις
Συμμετοχής στην Διαγωνιστική Διαδικασία
Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται με τον φάκελο
υποβολής της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της διακήρυξης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση
συμμετοχής καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της διακήρυξης
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 6 μήνες αρχής γενομένης από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά το πέρας της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του
αρ. 72 του Ν. 4412/2016.
Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για
το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1β
του αρ. 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19 . Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβής
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη σύμφωνα με το άρθρο 209
του ν.4412/2016 εντός είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με
το άρθρο 206 του ν.4412/2016. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις
9
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 207 του ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 20. Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του
ν.4412/2016.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ν.4412/2016.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό.
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. Αν η επιτροπή
παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της
για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από
την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη
περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
ΑΡΘΡΟ 21 . Τρόπος Πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Ο τρόπος πληρωμής προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016 και είναι η
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών .Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του ν.4412/2016 κατ'
ελάχιστο:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208.
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
γ) Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και
10
παρακράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011),
για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 22 . Τροποποίηση Σύμβασης
Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως
προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν.4412/2016 ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΆΡΘΡΟ 23. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο
από το αρμόδιο όργανο.
β)Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΆΡΘΡΟ 24. Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.4412/2016
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 25. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
ν.4412/2016.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Επιπλέον
μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 26. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το
παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
11
ΑΡΘΡΟ 27. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΡΘΡΟ 28 . Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει,
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας
περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση μόνο
για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται
στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της
σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την
εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος
δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νομικού προσώπου
16PROC005289423 2016-10-25
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
-Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον
πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
-Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου
(ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).
-Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα).
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
-Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
-Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού
(φωτοαντίγραφο).
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):
-Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
-Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
-Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
16PROC005289423 2016-10-25
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο
–
Η
Όνομα:
Όνομα και
Πατέρα:
Όνομα και
Μητέρας:
Ημερομηνία
γέννησης(2):
Επώνυμο
:
Επώνυμο
Επώνυμο
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Ταυτότητας:
Δελτίου
Τόπος
Κατοικίας:
Τηλ:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση
Ηλεκτρ. Ταχ.
(Εmail):
Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
(Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
A)Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του
ν.4412/2016 :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Β) α) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Σημειώνεται ότι αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους έχει υποχρέωση σε
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)
Γ) α) Τηρώ τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
14
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
β) Δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν 4412/2016 η
οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) Δεν έχω δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή μου κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, η οποία δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω α δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 79,
η) Δεν επιχειρώ να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά μου.
16PROC005289423 2016-10-25
Δ) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο μητρώο που τηρείται στο κράτος - μέλος
εγκατάστασής μου, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016 ή
ικανοποιώ οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(4)
Ημερομηνία: ……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ
16PROC005289423 2016-10-25
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει Το οικείο Πρωτοδικείο
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας. .από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα αδικήματα της για τα οποία δήλωσε υπεύθυνα
στον ότι δεν έχει καταδικαστεί.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί
σε
διαδικασία
πτωχευτικού
συμβιβασμού
ή
έχει
αναστείλει
τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το
κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην
περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου
73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου
ή
αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
α)Το οικείο Πρωτοδικείο
(ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι δεν
τελεί σε πτωχευτικό
συμβιβασμό)
β) ΓΕΜΗ
(εξυγίανση ή εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση,
αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων/ανάλογη
κατάσταση)
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, Ο οικείος Ασφαλιστικός
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως φορέας
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή
16
ασφαλιστικών εισφορών
16PROC005289423 2016-10-25
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, Υπουργείο Οικονομικών/
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως υπηρεσία TAXISNET
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Το οικείο Επιμελητήριο
επαγγελματικό μητρώο
.
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούμενα
πιστοποιητικά είναι δυνατό να μεταβάλλονται με βάση με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω
αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική
για την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν
καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το
ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά
17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
16PROC005289423 2016-10-25
Συνολική
προσφορά
Συνολική
Ποσότητα
Είδος
του
(για
προσφορά
Προσφορά
ανά
μονάδα
του
προς
ολόκληρη
(με ΦΠΑ)
(€/tn)
Α/Α
προς
ΦΠΑ
προμήθεια
τη
(μικρότερη
προμήθεια
υλικού
ποσότητα,
του
υλικού (tn)
χωρίς
73.500,00€)
(Αριθμητικώς) (Ολογράφως)
ΦΠΑ)
α)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΛΑΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2016 950,00
Σύνολα Προϋπολογισμού:
18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΥΜΒΑΣΗ
16PROC005289423 2016-10-25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Χαλκίδα,
Αριθμ. πρωτ. οικ:
ΣΧΕΔΙΟ
«Προμήθειας 950 τόνων άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου , για τις ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, κατά τη χειμερινή περίοδο 2016 ».
Στη Χαλκίδα σήμερα
ημέρα
του μηνός
του έτους, μεταξύ:
1) Της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που εδρεύει στη Χαλκίδα, επί της οδού Χαϊνά 93 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
με ΑΦΜ 997947718 ΔΟΥ Λαμίας
στο εξής αναφερόμενη ως «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
2) Της εταιρείας
που εδρεύει στην
με A.Φ.Μ.
ΔΟΥ:
στο εξής αναφερόμενη ως «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον
με ΑΔΤ:
Έχοντας υπόψη:
1.Την με αριθμ. 32/16-02-2015 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΓΞ7ΛΗ-ΨΟΖ) του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας – Θέμα 19ο με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός υποέργων, στα έργα της
ΣΑΕΠ 566 για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και εργασιών αποχιονισμού στο επαρχιακό και
εθνικό οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τίτλο έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» και α/α 5, με τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» με προϋπολογισμό 73.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος
2016.
2.Την αριθμ. 51224/2217/06-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ0Β7ΛΗ-57Ω) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Εύβοιας «περί συγκρότησης επιτροπών – συλλογικών οργάνων του εν ισχύ άρθρου 38 του
Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», για ένα έτος με
έναρξη από 05/04/2016 έως και 04/04/2017».
3.Την αριθμ. 43283/820/01-04-2015 (ΑΔΑ: 7M157ΛΗ-Δ5Ι) απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
4.Tο με αριθμ. πρωτ.: 119839/5311/Φ.Ε/24-10-2014 έγγραφο (ΑΔΑΜ: 15REQ002768023 2015-0512) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με τη διαβίβαση τεχνικού δελτίου έργου
προς ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης (πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566).
5.Το με αριθμ. πρωτ.: 99376/2682/27-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων της Π. Ε. Εύβοιας για την ανάγκη προμήθειας άλατος έτους 2016 για
εργασίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας.
6.Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 99564/3698/24-08-2016 (ΑΔΑΜ:16REQ004984538 2016-08-24) πρωτογενές
αίτημα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά
με την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού για το έτος 2016 της Π.Ε.
Εύβοιας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και των
όρων της σχετικής διακήρυξης.
7.Την αριθμ 1562/2016 (πρακτικό 41, ΑΔΑ: ΩΤΩΕ7ΛΗ-ΟΦ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
19
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια άλατος
αποχιονισμού για το έτος 2016 της Π.Ε. Εύβοιας».
8.Την αριθμ…………………………………… (θέμα .., πρακτικό … , ΑΔΑ: ……………….) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Έγκρισης του πρακτικού
κατακύρωσης του πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας άλατος αποχιονισμού της Π.Ε.
Ευβοίας για το έτος 2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια άλατος
αποχιονισμού για το έτος 2016 της Π.Ε. Εύβοιας».
16PROC005289423 2016-10-25
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με την παρούσα σύμβαση η «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» σε εκτέλεση της με αριθμ. ………………………….
Κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Πρακτικό………) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να προμηθεύσει την «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ». Ειδικότερα, πρόκειται για τη προμήθεια
950 τόνων άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου όπως αναγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
Στα πλαίσια της εγγυοδοσίας καλής εκτέλεσης η «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» κατέθεσε στην Υπηρεσία μας
την αριθμ.
εγγυητική επιστολή της/του
ποσού
ευρώ (
€).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ένα έτος από την ημέρα της υπογραφής της
αναλυτικά από
έως
.
ΤΙΜΗΜΑ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ρητά συμφωνείται ότι το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση της παρούσας, που αφορά την επιλογή
αναδόχου προμήθειας 950 τόνων άλατος αποχιονισμού οδικού δικτύου.
δεν θα υπερβεί το ποσό των
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τη Προμηθεύτρια Εταιρεία
βάσει της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην οικονομική προσφορά: 950 τόνοι άλατος Χ
€ ανά τόνο =
€ +
€ Φ.Π.Α. 24%=
……. € Σύνολο.
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα αύξησης 30% ή μείωσης 50% της τελικής ποσότητας .
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τη προμήθεια όπως ακριβώς θα περιγράφεται στη
σχετική σύμβαση και στη προσφορά του, μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που θα ορίζει η
σύμβαση, όπως αναλυτικά αναφέρονται τους ειδικούς όρους του παραρτήματος Α΄.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ½ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του
προμηθευτή εκπτώτου.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τις αποθήκες στον Άγιο του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή σε θέση που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία και κατά τρόπο που θα εξυπηρετεί την Υπηρεσία.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
20
Η προμήθεια του συνόλου της ποσότητας, θα γίνει με τμηματικές παραλαβές και κατ’ ανώτατο όριο
εντός
δώδεκα
(12)
μηνών,
από
της
υπογραφής
της
σύμβασης.
Η ελάχιστη ποσότητα τμηματικής παραλαβής είναι πέντε (5) τόνοι εκ του συνόλου της ποσότητας.
Για τη προμήθεια, πρέπει να δηλώνεται στη προσφορά ο χρόνος παράδοσης κάθε τμηματικής
παραγγελίας, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 ημερολογιακές ημέρες, από τη παραγγελία της
υπηρεσίας στο τηλέφωνο ή στο fax του προμηθευτή.
Οι τμηματικές παραγγελίες θα παραδίδονται (τόπος παράδοσης) στις αποθήκες στον Άγιο του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή σε θέση που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Ο προμηθευτής θα μεριμνά για την παράδοση των υλικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών και θα ειδοποιεί τη υπηρεσία για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να
παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί από το διαγωνισμό μπορεί, κατά τις τμηματικές παραδόσεις, να
παραδίδει ποσότητα αποκλίνουσα από τη παραγγελθείσα μέχρι 4%.
Η παραλαβή ολοκληρώνεται (χρόνος παραλαβής) με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής, διατηρεί το δικαίωμα κατά τις τμηματικές παραλαβές, να ελέγξει και
ποιοτικά τη παραδιδόμενη ποσότητα, προς διαπίστωση της συμφωνίας προς τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Τα έξοδα του ελέγχου θα βαρύνουν το προμηθευτή και δεν καταβάλλονται.
Τα δείγματα παίρνονται παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο
οποίος και μεριμνά για όλη τη διαδικασία λήψης των δειγμάτων από την επιτροπή, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας
(στη περίπτωση αυτή το πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου).
Σε περίπτωση ασυμφωνίας, των αποτελεσμάτων του ελέγχου προς τις τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση της παραδιδόμενης ποσότητας ή να
κηρύξει έκπτωτο το μειοδότη.
Στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά των υλικών, είναι τα
ελάχιστα
αναγκαία
που
απαιτούνται.
Σαφώς καλύτερα χαρακτηριστικά, των καθοριζομένων κατά περίπτωση είναι επιθυμητά και θα
αξιολογηθούν όπως και μερικές αποκλίσεις από αυτά.
Θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με τη προσφορά τους, αποδέχονται πλήρως όλους
τους ειδικούς όρους.
16PROC005289423 2016-10-25
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας εκάστης τμηματικής παραγγελίας της προμήθειας, θα γίνεται από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και ύστερα από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εκάστης παραγγελίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η τελική εξόφληση θα γίνει μετά τη παραλαβή ολόκληρης της προμήθειας.
Για τη πληρωμή, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
-Τιμολόγιο του προμηθευτή που να φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
-Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».
-Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και τη πληρωμή.
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία (Ν. 4412/2016) κρατήσεις
καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/94, όπως ισχύει.
.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» ρητώς αναγνωρίζει ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης όσα
διαλαμβάνονται στην από ……….. συνημμένη οικονομική προσφορά του.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της παρούσης
σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με απόφαση του
αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο
21
εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ του αναδόχου και της Π. Ε. Εύβοιας που θα αφορά στην
εφαρμογή, την εκτέλεση, την ερμηνεία των όρων της σύμβασης ή γενικά τις σχέσεις που
δημιουργούνται απ' αυτή λύεται από τα Δικαστήρια. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4412/2016 .
Η παρούσα διαβιβάστηκε, συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφηκε από τους
συμβαλλόμενους.
16PROC005289423 2016-10-25
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
22