Transcript Modèle de Cahier spécial des charges

Cahier des Clauses Particulières n° cne/01 2014
Commune de PLOUARET (22420)
Travaux de réaménagement de la rue de la Gare
Dossier n°01/2014
1
NOTE EXPLICATIVE
Description détaillée des travaux :
Ce projet s’inscrit complémentairement aux deux projets en cours d’exécution sur le site :
-Celui porté par LANNION TREGOR COMMUNAUTÉ, qui consiste à
 réaménager entièrement le parvis de la Gare (rénovation du parking et mise en place d’un
plateau sur la route départementale avec zone 30),
 créer un second parking à 160 mètres à l’est de la gare, et créer des places de
stationnement le long des voies.
-Celui mené par la commune de VIEUX-MARCHÉ qui consiste à réaménager la route
départementale menant à son bourg.
Afin de mener un aménagement global de ce secteur gare, la Mairie de PLOUARET
souhaite également réaménager la voirie se trouvant entre les deux projets décrits ci-dessus, en
intervenant du parvis de la gare jusqu’à la limite avec LE VIEUX-MARCHÉ matérialisé par le
pont SNCF.
Le projet que nous souhaitons mettre en place (voir plan et estimatif joints) en partenariat
avec le Conseil Général 22 (propriétaire de la voie) et le Syndicat de Traou Long (Propriétaire du
réseau d’eau potable) se divise en 3 étapes :
 Réfection du réseau d’eaux pluviales,
 Diminution de la largeur de la route, ramenée à 6 mètres de large,
 Création et réfection de trottoirs avec mise aux normes « Personnes à mobilité réduites ».
Il est nécessaire de rappeler que la reprise du tapis comprenant un rabotage en rive avant
enrobés de la voirie n’est pas comprise dans le présent marché.
2
PLANS DU CHANTIER
Situation avant-projet
Périmètre des travaux
Mairie-Bourg de Plouaret
Gare de Plouaret-Direction
Le Vieux-Marché
Situation après-projet
Le Plan ci-dessus figure en annexe 2 du présent cahier des charges
Enrobé existant
Bordure type T1 à poser
Bordure granite
à poser
Bordure type P3
granité à poser
Bordure type T1 à poser
Enrobé à créer
Bordure granite à
déposer
Bordure type T1 à poser
Réseau EP existant
Rabotage terre
végétale et gazon
Réseau EP diam.
250 à créer.
Rabotage terre
végétale et gazon
Bordure type T1 à poser
Bordure
3 type P1
granité à poser
Bordure type T1 à poser
Pose des bordures avec profil en travers type chaussée en toit ramenée à 6 m de large , niveau existant pour référence dans l'optique d'une reprise du tapis
comprenant rabotage en rive avant enrobés par le conseil général
désignation
QUANTITE
U
P.U
ASSAINISSEMENT
Terrassement en tranchée pour fourniture et pose cana Diam 300 y compris remblaiement
100
ML
pour Diam 160
25
ML
pour Diam: 125
30
ML
Raccordement réseau existant
2
U
Regard à grille EP 750 x 300 à créer y compris piquage réseau
4
U
15
ML
Piquage branchement en culotte
7
U
Piquage branchement sur regard
7
U
10
U
Fourniture et pose de tampon fonte 50 X 50
5
U
Création regard tampon 40 x40
5
U
Création regard a grille 50 x 50
2
U
Mise à niveau regards 70x70, 60 x 60 , ou 50 x 50
5
U
Mise à niveau Chambre télécom
5
U
10
U
Gargouilles à déposer ( Reprise sur le nouveau réseau E.P)
2
U
Fourniture et pose de tête de sécurité
1
U
gnt 0/315 et dépose évacuation ancien réseau
Grille de seuil largeur 20 cm
Mise à niveau Regards 40x40 OU 50X50 sans fourniture
Mise à niveau BAC
TOT ASS
VOIRIE
Decoupe chaussee
100
ML
Rabotage de la rive pour élargissement accotement et calibrage chaussée 6 ml
100
M2
Rabotage chaussée pour emprise bordure et calibrage chaussée 6 ml
200
M2
Dépose Repose Bordures 15x25 Granit y compris reprise rive enrobés
160
ML
Fourniture et pose Bordure 15x25 Granit y compris reprise rive enrobés
100
ML
8
ML
Fourniture et pose bordure P1
60
ML
Fourniture et pose bordure P3
60
ML
1050
M2
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale
500
M2
Engazonnement
500
M2
1050
M2
1
FT
Bordure 15x25 Granit dépose/repose (passage piéton)
Préparation structure trottoir comprenant décroutage,décaissement et rechargement reprofilage gnt 0/315
Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/6 noir sur trottoir
Dégagement visibilité comprenant défrichage
TOT VOIRIE
SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
Passages piétons résine
45
M2
5
ML
Dalle podotactile 60x40 thermocollées
25
ML
Sigle vélo/piéton
10
U
6
U
Bande d'arrêt STOP résine
Fourniture et pose de panneau passage piéton
TOT SIGNAL
DIVERS
PLAN RECOL
1
U
SIGNAL + INSTALLATION
1
FT
SONDAGE RESEAU COMPLEMENTAIRE
1
FT
TOT DIV
TOTAL HT
TVA
TOTAL HT
4
TOTAL H.T
GENERALITES
1. Pouvoir adjudicateur
MAIRIE DE PLOUARET
2. Objet du marché
Réaménagement des trottoirs de la rue de Gare
3. Description des travaux
Rétrécissement de la voirie et réfection puis agrandissement des trottoirs avec mise aux normes PMR
4. Variantes
Pas de variantes
5. Mode de passation du marché
Le marché est passé par:
Procédure adaptée
6. Critères d’attribution
Prix :
Valeur Technique
50%
50% (jugée à travers sa cohérence par rapport à la prestation demandée)
7. Pénalités de retard
Le titulaire du marché subira des pénalités d’un montant de 100€ HT par jour calendaire de retard
5
8. Dépôt des offres
L'offre, qui comprend le présent cahier des charges, le devis
détaillé et l’acte d’engagement (DC8 téléchargeable sur
www.marche-public.fr) doivent être adressés à :
Avant le (date butoir)
Mairie de PLOUARET,
Place de l’Eglise,
22420 PLOUARET
14.08.2014 à 12h00
9. Délais de réalisation des travaux
Le délai est de 1 mois à compter de la signature de l’Ordre de Service
10. Cahier des Clauses Administratives Générales
Le pouvoir adjudicateur a décidé de se référer aux CCAG et CCTG de travaux.
11. Renseignements utiles
Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de :
Mme BRAS-DENIS Annie, Maire de Plouaret
M. LAMANDÉ Gildas, adjoint administratif de Plouaret
M. ROUSSEL Régis, Responsable Services Techniques de Plouaret
tél: 02 96 46 62 03 (ligne directe) ou 02 96 46 62 02
e-mail: [email protected]
[email protected]
6