Transcript Διακήρυξη

ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Σέρρες 22-02-2017
Αριθµ. Πρωτ. : 454
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ Κ.∆.Α.Π. - Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Σ.
∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού
µε αντικείµενο την:
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων για την κάλυψη των
αναγκών των δοµών Κ.∆.Α.Π. - Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της
Κ.Ε.∆Η.Σ.
Φεβρουάριος 2017
Αναθέτουσα Αρχή: Κ.Ε.∆Η.Σ.
1
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Προµήθεια για την υλοποίηση του Έργου
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων για την κάλυψη
των αναγκών των δοµών Κ.∆.Α.Π. - Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου
της Κ.Ε.∆Η.Σ.
Είδος Διαγωνισμού:
Συνοπτικός Διαγωνισμός (Πρόχειρος)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
15 ημέρες από την υπογραφή της
Διάρκεια έργου:
σύμβασης.
Προϋπολογισμός έργου:
13.640,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημερομηνίες δημοσίευσης στον Τύπο:
23/02/2017
Αναθέτουσα Αρχή:
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών
Από την έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Σερρών
Παραλαβή Διακήρυξης:
Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 34, Σέρρες,
Τ.Κ.62124
Ημερομηνία λήξης παραλαβής των
06/03/2017
προσφορών:
Κωδικός Έργου:
CPV 42512000-8
Διαμορφούμενος Προϋπολογισμός
Πηγή Χρηματοδότησης:
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών
2
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Περιεχόμενα ...............................................................................................................................3
1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ....................................................................... 5
Άρθρο 1: Αντικείμενο της προκήρυξης ......................................................................................5
Άρθρο 2: Περιγραφή του έργου.................................................................................................5
Άρθρο 3: Ορισμοί .......................................................................................................................9
Άρθρο 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής .................................................................................. 10
Άρθρο 5: Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού....................................................... 11
Άρθρο 6: Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού .................................................... 11
Άρθρο 7: Δικαίωμα συμμετοχής και προϋποθέσεις ............................................................... 12
Άρθρο 8: Υποβολή Προσφορών .............................................................................................. 13
Άρθρο 9: Τιμές προσφορών - Νόμισμα .................................................................................. 14
Άρθρο 10: Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης ................................................................. 14
Άρθρο 11: Ισχύς των προσφορών ........................................................................................... 14
Άρθρο 12: Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής/Δικαιολογητικά συμμετοχής ................... 15
Άρθρο 13: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Διαγωνισμού ........................................................ 15
Άρθρο 14: Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις .................................................................... 18
Άρθρο 15: Σύγκρουση συμφερόντων ..................................................................................... 18
Άρθρο 16: Υποβολή φακέλου προσφοράς ............................................................................. 19
Άρθρο 17: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς ...................................................................... 19
2.ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............ 21
Άρθρο 18: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης .......................................................... 21
Άρθρο 19: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού .................................................................. 21
Άρθρο 20: Έλεγχος πληρότητας φακέλων .............................................................................. 22
Άρθρο 21:Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων……………………………………………………….…………….25
Άρθρο 22:Εγγυήσεις…………………………………………………………………………………………………………….25
Άρθρο 23: Ενστάσεις – προσωρινή δικαστική προστασία ..................................................... 23
Άρθρο 24: Κατακύρωση του διαγωνισμού ............................................................................. 24
Άρθρο 25: Σύμβαση (Κατάρτιση, τύπος, περιεχόμενο, υπογραφή) ....................................... 24
Άρθρο 26: Καταβολή της πληρωμής ....................................................................................... 25
Άρθρο 27: Ποινικές ρήτρες - εκπτώσεις.................................................................................. 25
Άρθρο 28:Ρήτρα ακεραιότητας……………………………………………………………………………………………29
Άρθρο 29: Εφαρμοστέο δίκαιο - διαιτησία............................................................................. 26
Άρθρο 30: Εμπιστευτικότητα .................................................................................................. 26
Άρθρο 31: Ανωτέρα βία .......................................................................................................... 26
Άρθρο 32: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου ..................................... 27
3
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς............................................................. 28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής .................................................................................. 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ: Σχέδιο Σύμβασης.......................................................................................... 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) .................................. 41
4
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 1: Αντικείµενο της προκήρυξης
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή,
βάση την αρ. απόφασης 30/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Συνοπτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την
επιλογή Αναδόχου για την:
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων για την κάλυψη των
αναγκών των δοµών Κ.∆.Α.Π. - Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της
Κ.Ε.∆Η.Σ.
Ανάδοχος του έργου μπορεί να είναι:
•
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός
Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή
την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δεκατριών
χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα ευρώ και (13.640,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Άρθρο 2: Περιγραφή του έργου
1.Συνοπτική παρουσίαση του έργου:
Η προβλεπόμενη δαπάνη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για
την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Δ.Α.Π. - Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..
Α/Α
1.
2.
ΕΙ∆ΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 9000BTU/h
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18000BTU/h
ΦΠΑ 24%
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5
13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
11.000,00
2.640,00
13.640,00€
2.Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων ενεργειών:
Αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου:
Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης
Η αναγκαιότητα της προμήθειας των διαιρούμενων επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων
τεχνολογίας inverter προκύπτει εξαιτίας τεχνολογικής παλαιότητας των υπαρχόντων και
έλλειψης νέων κλιματιστικών προκειμένου να υποστηριχθεί η εύρυθμη λειτουργία των
συνθηκών διαμονής στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. -ΜΕΑ κατά τις απογευματινό ωράριο λειτουργίας
και των υπηρεσιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Τεχνικές Προδιαγραφές
5
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες τοίχου INVERTER Α+++ για θέρμανση και για ψύξη,
αποτελούμενη από τον συμπιεστή, το τηλεχειριστήριο, την εσωτερική μονάδα κατάλληλη για
τοποθέτηση σε τοίχο, τους χαλκοσωλήνες, καλώδια, σιδηρά βάση για την τοποθέτηση του
συμπιεστή, μονωτικό σωληνώσεων, αποχέτευση συμπυκνωμάτων και κάθε εργασία και υλικό
απαιτηθεί για την παράδοση του σε λειτουργία .
Τα κλιματιστικά μηχανήματα να είναι καινούργια INVERTER ενεργειακής κλάσης Α++/+++
διαιρούμενου τύπου με Ψυκτικό Υγρό οικολογικού τύπου R410Α και να διαθέτουν σήμανση CE.
Θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση.
Να επιτυγχάνουν εποχιακό βαθμό απόδοσης στην ψύξη SEER ενδεικτικά 6,1(A++) και εποχιακό
βαθμό απόδοσης στην θέρμανση SCOP ενδεικτικά 4,0 (A+) σύμφωνα με το πρότυπο EN14825
για ζώνη κεντρικής Ευρώπης και να επιτυγχάνουν εποχιακό βαθμό απόδοσης στην θέρμανση
SCOP ενδεικτικά 5,10 (A+++) σύμφωνα με το πρότυπο EN14825 για την θερμή ζώνη.
Να είναι διαιρούμενου τύπου, τοίχου, inverter, ISO9001, να λειτουργούν σε ψύξη-θέρμανση,
αέρα-αέρα, απευθείας εκτόνωσης , οικολογικού ψυκτικού μέσου R410Α και γνωστού
εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας. Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται
από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε.
για ασφαλή λειτουργία.
Τα καλώδια και οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ενιαία (χωρίς ενώσεις,
κολλήσεις και ματίσεις) από την εσωτερική έως την εξωτερική μονάδα.
Επιπλέον, όλα τα εμφανή καλώδια και οι σωληνώσεις του εσωτερικού χώρου να τοποθετηθούν
εντός πλαστικών καναλιών.
Να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης.
Να διαθέτουν σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να εκκινεί
μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μία ορισμένη ερμοκρασία,
ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της θέρμανσης, κατά την
έναρξη ή μετά από κύκλο απόψυξης.
Να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την
λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από
τη δημιουργία παγετού.
Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση του πτερυγίου, στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
Να διαθέτουν σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος,
έναντι υπερθέρμανσης, καθώς και έναντι υπερτάσεων και πτώσης τάσης του ρεύματος. Τα
κλιματιστικά να εκκινούν αυτόματα μετά από διακοπή ρεύματος.
Να διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα.
Η Ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι 1C ή καλύτερη.
Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού. Στην
προσφορά του ο ανάδοχος να αναφέρει τις δυνατότητες του τηλεχειριστηρίου.
Να μην εμφανίζουν μείωση της απόδοσής του για αποστάσεις μεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής μονάδας, 5m καθ’ ύψος και 10m κατά μήκος περίπου.
Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ψύξης από –10οC ως + 42οC.
Η εσωτερική μονάδα τους να είναι κατά το δυνατό αθόρυβη.
Η αποχέτευση των κλιματιστικών να καταλήγει σε σύστημα απορροής υδάτων.
6
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Ο συμπιεστής να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη και τα υπόλοιπα
μέρη των κλιματιστικού να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.
Τα μηχανήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα με ανεξάρτητο πλήρη ηλεκτρικό πίνακα και
κατόπιν δοκιμής.
Οι εξωτερικές μονάδες να τοποθετηθούν επάνω σε βάσεις στηρίγματα με χρήση
αντικραδασμικών συνδέσμων.
Εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος για τουλάχιστον 2 έτη, Manual και οδηγίες
χρήσεως στα ελληνικά.
1. ΕΙΔΟΣ Α: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 9000BTU/h
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
9000BTU/h
ΤΟΠΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΡΟΦΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ Κ.Ε.∆Η.Σ.
3
2
Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 18ο ∆.Σ.
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
5
Τεχνικές Προδιαγραφές
•Ιονιστής
•∆ιπλό Φίλτρο
•Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
•Αυτόµατη επανεκκίνηση
•Λειτουργία TURBO
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
•Ψυκτική Απόδοση(Btu/h): 9000
•Θερµική Απόδοση(Btu/h): 10000
•Ψυκτικό υγρό: R410 (0,8 kg)
•Ενεργ. κλάση (ψύξη/θέρµανση): A++/A+++
•SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 6.10
•SCOP (εποχιακή απόδοση θέρµανσης): 5.10
•Τεχνολογία: Inverter
•Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας: 29 dB
•Στάθµη θορύβου εξωτερικής µονάδας: 56 Db
2. ΕΙΔΟΣ Β: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18000BTU/h
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
18000BTU/h
ΤΟΠΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ Κ.Ε.∆Η.Σ
1
3
Κ.∆.Α.Π. 2ο ∆.Σ
2
1
Κ.∆.Α.Π. 5ο ∆.Σ
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 8ο ∆.Σ.
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 18ο ∆.Σ
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
ο
Κ.∆.Α.Π. 19 ∆.Σ.
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 20ο ∆.Σ
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π.
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ
13
7
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Τεχνικές Προδιαγραφές
•Ιονιστής που καθαρίζει τον αέρα απο σκόνη, γύρη, καπνό και οσµές.
Ιδανικό για άτοµα µε άσθµα, αλλεργίες και ευαίσθητους οργανισµούς
•Αυτοδιάγνωση και αυτοπροστασία
•Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
•Φίλτρο ψυχρού καταλύτη
•Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
•Λειτουργία anti-cold air
•Μνήµη θέσης περσίδων
•1W αναµονή
•Λειτουργία Low Ambient
•Turbo Mode
•Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
•Τύπος Λειτουργίας Inverter
•Ονοµαστική απόδοση (Btu/h) 18.000 BTU
•Ψυκτική απόδοση (Btu/h) 17500(6500~20120)
•Θερµική απόδοση (Btu/h) 18000(4350~21240)
•Ενεργειακή Κλάση Ψύξης Α++
•Ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης A
•Ενεργειακή Κλάση Θέρµανσης Θερµής Ζώνης A+++
•Βαθµός ενεργειακής απόδοσης (SEER) 6.1
•Βαθµός θερµικής απόδοσης (SCOP) 3.8
•Ιονιστής ∆ιαθέτει
•Αφύγρανση lt/hr 1.8 lt
•Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) 5.1
•Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρµανση) 4.8/5.2
•Συνιστάται για Χώρους εως m2 35
•Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας 43/37/30
•Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας σε db 56
•Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας 59
•Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε db 65
•Επιπλέον Ιονιστής, ∆ιπλό Φίλτρο, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, Αυτοδιάγνωση, 1W
Standby, Low Ambient, Turbo mode
Τάση λειτουργίας 220-240[Volts] Συχνότητα 50 [Hz].
Ο Συμπιεστής να είναι τύπου τύμπανου περιστροφικός ( rotary ) με frequency range 10-120 και
οι ηλεκτροκινητήρες ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων να είναι DC INVERTER
για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας Να
διαθέτει Οθόνη LED, σύστημα ιονιστή απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα με
ταυτόχρονη απόσμηση αυτού, φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας .
Τεχνικές προδιαγραφές σωληνώσεων ψυκτικού υγρού.
Οι σωληνώσεις προσαγωγής θα είναι χαλκοσωλήνες ψυκτικού τύπου, να διαθέτουν σήμανση
CE να ικανοποιούν το πρότυπο EN 12735 Part 1-2 αντίστοιχης διατομής και επιστροφής
αντίστοιχης διατομής. Οι σωληνώσεις αποχέτευσης των υγροποιήσεων θα είναι πλαστικού
τύπου σπιράλ Φ16.
Οι σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής θα μονωθούν για αποφυγή απωλειών με μόνωση από
υλικό κατάλληλο για συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία,
κλειστών κυψελών ελαστομερές μονωτικό ντυμένο με εξωτερική κάλυψη αλουμινίου. Να
διαθέτει σήμανση CE, και να ικανοποιεί τα πρότυπα DIN 52612-13-14-15 και DIN4102.
Τεχνικές προδιαγραφές αγωγών.
8
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Η ηλεκτρική τροφοδοσία των κλιματιστικών μονάδων γίνει με αντίστοιχο καλώδιο διατομής 3 x
4,mm2 και μικροαυτόματου χαρακτηριστικής Κ 2 Χ 16 Α σύμφωνα με τον κανονισμό HD384.
Η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος "Κανονισμού Εσωτερικών Ψυκτικών Eγκαταστάσεων",
τις υποδείξεις του κατασκευαστή, με τις όσο το δυνατόν μικρότερες φθορές των δομικών
στοιχείων του κτιρίου.
Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν σε λειτουργία (η ηλεκτρολογική εγκατάσταση έως τον πίνακα
με δική του ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, όπου αυτή απαιτείται,
και οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, όπως ισχύει σήμερα).
Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτιρίου κατά την εγκατάσταση του
κλιματιστικού θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή.
Οι σωληνώσεις της εγκατάστασης του κλιματιστικού είναι υποχρέωση του προμηθευτή.
Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο που να συντηρείται εύκολα και η
λειτουργία της να είναι ασφαλής.
Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ’ όψη τις συνθήκες του έργου
(Η-Μ εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας).
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) του προσφερόμενου
μηχανήματος του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του (θα αναφέρονται ρητά οι παραπομπές στα prospectus)
Στην προμήθεια εγκατάστασης μονάδος συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά επί τόπου, οι
εργασίες εγκατάστασης, όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις χαλκού, μονώσεις
σωληνώσεων, καλώδια, κ.α.) και τα μικροϋλικά στήριξης και φράξης των επίτοιχων οπών
διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων.
Η διέλευση των σωληνώσεων από τον τοίχο θα πραγματοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
επιτυγχάνεται ρύση των όμβριων προς τον υπαίθριο χώρο, για την αποφυγή εισροής υδάτων
εντός του χώρου εγκατάστασης. Ο προμηθευτής, κατά την υλοποίηση των εργασιών
απεγκατάστασης του παλαιού και εγκατάστασης του νέου κλιματιστικού, υποχρεούται να λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον εντός του χώρου εγκατεστημένο εξοπλισμό.
Τα αποξηλωθέντα υλικά και οι παλιές κλιματιστικές μονάδες θα αποσυρθούν (ανακύκλωση ) ή
θα αποθηκευθούν κατόπιν αξιολόγησης με ευθύνη της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Άρθρο 3: Ορισµοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή στο κείμενο της διακήρυξης και της σύμβασης, είναι η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).
Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης (ΕΔΑ) Διαγωνισμού (3μελής): Είναι Επιτροπή
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμό 4/2017
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ως αρμόδια για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού σε
όλες του τις φάσεις, αποσφράγιση, έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών
που έχουν υποβληθεί, την εξέταση των ενστάσεων την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
και τη βαθμολόγηση του, έως και την κατακύρωση και η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί
την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών
που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη ως και την εκτέλεση των
συμβάσεων.
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3μελής): Έχει στις αρμοδιότητές της την εξέταση των
ενστάσεων του αρ. 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του αρ. 20, του Π.Δ 28/1980.
Επιτροπή Παραλαβής (3μελης): Είναι η επιτροπή που θα παραλάβει και θα εγκρίνει το έργο.
Προκήρυξη: Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από :
9
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
1. Παρουσίαση της προκήρυξης
2. Όροι διενέργειας και κατακύρωσης του διαγωνισμού
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων για την κάλυψη
των αναγκών της Κ.Ε.∆Η.Σ.
3. Αξιολόγηση των προσφορών
4. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Έργο: Το σύνολο της προμήθειας που καλείται να παραδώσει, κατ’ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, ώστε
να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο
Άρθρο 2 - Περιγραφή του Έργου της παρούσας προκήρυξης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και Κοινοπραξίες φυσικών ή
νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του δημοπρατούμενου έργου και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύμβασης.
Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από
τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα ή
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου, fax, κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος για το σύνολο
ενεργειών του έργου.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Επιτροπής Κατακύρωσης Διαγωνισμού, με την οποία
κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Ανάδοχο.
Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου για την εκτέλεση
του Έργου.
Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και αλληλογραφία όπου
μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
μερών.
Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου.
Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει
το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.
Άρθρο 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών.
Διεύθυνση: Εθν . Αντιστάσεως 34 , Σέρρες, Τ.Κ. 62124
Τηλέφωνο: 23210 68900-23210 68910
Fax: 23210 68909
10
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Άρθρο 5: Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού
1. Το αρθ. 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 και
τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 άρθ. 377 περ. 38.
2. Τα χρηματικά όρια των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρ.
5 Ν. 4412/2016.
3. Το γεγονός ότι με συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να διενεργηθούν προμήθειες ή
υπηρεσίες ετήσιας συνολικής δαπάνης μέχρι 60.000 Ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους
αρχείου ειδών του ΕΠΠ (άρθρ. 117 παρ. 1 Ν.4412/2016 καθορίστηκε σε 60.000 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ).
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός προϋποθέτει δημοσίευση με απλοποιημένη προκήρυξη,
παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή των
παρ. 1-6 του Ν.4412/2016, με υποβολή έγγραφων προσφορών.
5. Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 66-120 του Ν.4412/2016 και συντάσσεται κατά το
άρθρο 122 με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρ. 377 περ. 82 όπου ισχύει η
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθ. 5 της απόφ 11389/1993(Β 185) ΕΚΠΟΤΑ μέχρι 31-122017 ή 31-12-2020.
6. Το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.
7. Τον Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) πλην των άρθρων 132-133-134 με την
τροποποίηση του Ν.4412/2016.
8. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεωνΕναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/εοκ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν…».
9. Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων
Του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις.
10. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί
συνοπτικών διαγωνισμών.
11. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία, ο αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ)
της απόφασης οικονομικής επιτροπής, της απόφασης ανάθεσης & της σύμβασης
(N.3861/2010).
12. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία η ανάρτηση του σχετικού πρωτογενούς
αιτήματος, της προκήρυξης, της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011 &
άρθρο 139, 152 Ν.4281/2014) και άρθρο 38 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6: Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού
1. Περίληψη της προκήρυξης εστάλη στο ΚΗΜΔΗΣ την 22/02/2017.
2. Περίληψη της προκήρυξης εστάλη στον τύπο την 22/02/2017.
3. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή γίνεται από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και των συνοδευτικών του
εγγράφων διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. www.serres.gr.
Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμιά
περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που
βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του
διαδικτύου.
11
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού υποχρεούνται μέσα σε τρεις
(3) εργάσιμες μέρες από την παραλαβή της, να τη ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα
με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ζητώντας νέο πλήρες
αντίγραφο.
Άρθρο 7: ∆ικαίωµα συµµετοχής και προϋποθέσεις
Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών και έχουν συσταθεί σύμφωνα
με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα,
την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και
στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
2. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει
συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της
σύμβασης να συστήσει Κοινοπραξία. Δηλαδή, (α) να έχει περιβληθεί με τη μορφή της
κοινοπραξίας του Κ.Φ.Α.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, ή (β) να
έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με
τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.
3. Απαγορεύεται επί ποινής απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συμμετοχή ενός
φυσικού ή νομικού προσώπου (κοινοπραξία, Ένωση) σε περισσότερες από μια
προσφορές.
4. Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους
όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
Β. Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ.
60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις
βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση
της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
-
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-
Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και
στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
-
Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
12
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
2.
3.
4.
5.
6.
7.
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.
Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των
φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους
όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.
Γ. Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισμό:
1. Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό
Δημόσιο με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο
αυτό λαμβάνεται υπόψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες
με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες
κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την
Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
2. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 13 (Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης).
3. Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής πληροφοριών
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
4. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για
ένα τουλάχιστον μέλος τους.
5. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση
άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
7. Όσοι υποβάλλουν οικονομικές και τεχνικές προσφορές μόνο για ορισμένες ενέργειες ή
μεμονωμένα τμήματα του προκηρυσσόμενου έργου.
8. Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό των
προκηρυσσόμενων ενεργειών.
Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς
οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη.
Άρθρο 8: Υποβολή Προσφορών
1. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση η οποία θα αφορά το
σύνολο του έργου επί ποινή αποκλεισμού.
13
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
2. Προσφορές για τμήμα του έργου ή επιμέρους προσφορές δε γίνονται δεκτές επί ποινή
αποκλεισμού.
3. Εναλλακτικές λύσεις (προσφορές) δεν γίνονται αποδεκτές με ποινή απόρριψης θεωρούμενες
ως αντιπροσφορές.
4. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, τα δε περιεχόμενα αυτών είναι:
• Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής τα οποία περιγράφονται στο Άρθρο 12 της
παρούσας.
• H Τεχνική Προσφορά.
• Η Οικονομική Προσφορά, το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται στο Άρθρο 9
της παρούσας.
Άρθρο 9: Τιµές προσφορών - Νόµισµα
1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει υποχρεωτικά να είναι σε ευρώ (€). Προσφορές που δίδουν
τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση για το σύνολο του έργου.
3. Εναλλακτικές λύσεις (προσφορές) δεν γίνονται αποδεκτές με ποινή απόρριψης
θεωρούμενες ως αντιπροσφορές.
4. Αναπροσαρμογή της τιμής προσφοράς δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του έργου. Ο
υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά
μεγέθη που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια
των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για
πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβλεφθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι
παραιτείται από όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696, 697 του Αστικού
Κώδικα.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμής προσφοράς απορρίπτονται.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από υπεργολάβους του έργου, τους οποίους
ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος.
7. Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Διακήρυξης, που θα αναφέρονται στην
προσφορά, μπορούν, κατά την κρίση της Επιτροπής, να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του
διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης επιφέρουν τον
αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.
Άρθρο 10: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες ∆ηµοσίευσης
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί :
1.
σε 1 τοπική εφημερίδα
2.
περίληψη στην υπηρεσία
3.
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Επίσης, το παρόν τεύχος αναλυτικά και με όλους τους όρους της διακήρυξης έχει αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών www.serres.gr
Τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο
και πληρώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ίδια εργασία, καθώς
και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα
Αρχή.
Άρθρο 11: Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που
ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα
παράτασης της ισχύος των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή θα απευθύνει ερώτημα προς τους
14
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
συμμετέχοντες, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν
να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες.
Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος των
προσφορών, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 12: Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1.Συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ΤΕΥ∆
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις στα άρθρα 73 και 74 Ν.4412/2016, «Λόγοι αποκλεισμού» και β)
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό
το οποίο θα απαρτίζεται τουλάχιστον από δύο άτομα.
Ο προσφέρων οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού σε
ισχύ από όπου να αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας του προσωπικού από τον
προσφέροντα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες , με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά την τελευταία 3ετία (χρήσεις
2015, 2014, 2013), την παροχή αντίστοιχων / συναφών υπηρεσιών/προμηθειών, και ετήσιο
κύκλιο εργασιών, για κάθε έτος της τριετίας (2015,2014,2013) μεγαλύτερο από 500% του
συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα
στοιχεία τεκμηρίωσης:
Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν
κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας μικρότερης της τριετίας, ή
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για το συνολικό ύψους του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για το συνολικό ύψους του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας μικρότερης του έτους.
Άρθρο 13: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού
Η κατακύρωση του διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την ορθότητα των
δικαιολογητικών που θα προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος.
Ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα παρακάτω:
15
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Α/Α
1.
2.
3.
4.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
Των φυσικών προσώπων
Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
•
Διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε.
•
Διαχειριστών για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ
•
Δ/ντα Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ανώνυμες εταιρείες
Α.Ε.
•
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Των πρόεδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
Γ) αναγκαστική διαχείριση,
Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ε) έχει αναστείλει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
και επίσης ότι δεν τελούν
ΣΤ) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης,
Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Το υπ΄ αριθμ. (Η) δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
Των φυσικών προσώπων
Των εταιρειών (με κατάσταση προσωπικού),
Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
•
Διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε.
•
Διαχειριστών για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ
•
Δ/ντα Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ανώνυμες εταιρείες
Α.Ε.
•
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Των πρόεδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
Των φυσικών προσώπων
Των εταιρειών,
Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:
•
Διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε.
•
Διαχειριστών για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Ε.Π.Ε. & ΙΚΕ
•
Δ/ντα Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ανώνυμες εταιρείες
16
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Α.Ε.
•
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Των πρόεδρων και τα μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
5.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Επιπλέον :
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Α/Α
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου,
και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του
διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων
του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.
2.
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών
τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο
έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των
συνθηκών εκτέλεσης του έργου.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη
χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να
υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Κυρίως Φακέλου
Δικαιολογητικών».
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση
δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται
τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από το διαγωνισμό.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού,
η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και
για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται
1.
17
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
από τον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 14: Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινήσεις
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
2. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί
ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση
που της ανατεθεί το «Έργο», είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του «Έργου» στην Ένωση/
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν
να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την
ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. η οποία και θα
αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη
δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια
του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ.
Άρθρο 15: Συγκρούσεις συµφερόντων
Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν τα πρόσωπα της επόμενης
παραγράφου, έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό
συμφέρον, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την
ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.
Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά τα πρόσωπα του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
Ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά
συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών ή με
οποιοδήποτε
μέλος
υποψήφιας/προσφέρουσας
ένωσης
οικονομικών
φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων.
Τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών
τους προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή με
απόφαση Δ.Σ. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων.
Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή
προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία.
18
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Άρθρο 16: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Η κάθε προσφορά πρέπει να κατατεθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζόμενων επί
αποδείξει, μέχρι την 06/03/2017 και ώρα 14:00 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα
συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από Διαβιβαστικό έγγραφο (έγγραφο υποβολής
προσφοράς) για την πρωτοκόλλησή τους.
2. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου
φακέλου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
φέρει τις εξής ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ Κ.∆.Α.Π. - Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Σ.“
Αριθµός Πρωτ. ∆ιακήρυξης :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 06/03/2017
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Στα στοιχεία του αποστολέα (υποψηφίου) περιλαμβάνονται η πλήρης επωνυμία, η
ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Στην περίπτωση Ένωσης Εταιριών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος
της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισμό.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί μέσα στον ίδιο
φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος
Κάθε σελίδα της προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από όλους τους συμμετέχοντες
στην ένωση, στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι
προσφορές αυτές θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και
λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσοχή – η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου
δε λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα περιλαμβάνονται ή εφόσον
παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε θα αποσφραγίζονται.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στις 06/03/2017 και ώρα 14:30 μ.μ., ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων.
Άρθρο 17: Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της Προσφοράς (Κύριος φάκελος) θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού να περιέχει:
1. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στο
Άρθρο 16 ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Ο φάκελος αυτός θα
περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Άρθρο 12 της παρούσας, ενώ κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι μονογραμμένη και αριθμημένη.
19
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
2. Έναν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κάθε σελίδα της οποίας θα πρέπει να είναι μονογραμμένη
και αριθμημένη. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Έναν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην
Άρθρο 14 ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα πρέπει να είναι
μονογραμμένη κατά σελίδα και αριθμημένη από το νόμιμο εκπρόσωπο. Οι οικονομικές
προσφορές των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ (€) και να
περιλαμβάνουν το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ (€), ολογράφως και αριθμητικά. Θεωρείται ως
προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως, έναντι του οποίου διατίθεται να εκτελέσει ο
υποψήφιος ανάδοχος το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι Οικονομικές Προσφορές δεν μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς.
Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη
επιβάρυνση. Τονίζεται ότι:
- Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το
κόστος, κρυφά κόστη κ.λπ.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος του συνόλου του
έργου, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.
Επιπλέον, Οικονομικές Προσφορές με συνολική έκπτωση μεγαλύτερη από το 15% του
συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές και ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκμηρίωσης δύναται να
απορριφθούν. Η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστή ενότητα στην
προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του
συνόλου του φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού
προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει
εκτός των άλλων, κατ' ελάχιστο, να τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα σημεία (σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):
i. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των
υπηρεσιών, τεκμηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθόδου
(ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιμέρους κέντρα κόστους, τα οποία τη
διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριμένους λόγους, για τους οποίους οδηγεί σε
σημαντική μείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόμενου.
ii. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των
υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά), τα οποία
πιστοποιούν τις όποιες οικονομίες κλίμακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές
προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες εκκίνησης και υλοποίησης
του προκηρυσσόμενου έργου.
iii. την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο
προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχμής που διαφοροποιούν και διακρίνουν την
προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό των προσφερόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών.
iv. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής.
v. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
20
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού
δύναται να ζητήσει εγγράφως τις όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω
στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και για το σύνολο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αποδεκτό ή μη της ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής
προσφοράς. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η αδυναμία των
υποψήφιων αναδόχων να τεκμηριώσουν πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω
ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην απόρριψη των προσφορών
τους.
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού πρέπει
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καταστούν ασαφή,
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 18: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινήσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..
2. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
3. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια
διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 19: ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα ξεκινήσει από την Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στις 06-03-2017 και ώρα 14: 30 μ.μ. στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την παρουσία των νομίμων εκπροσώπων ή εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων όλων όσων υπέβαλλαν προσφορά. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
διεξαχθεί από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν
γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης των τεχνικών στοιχείων των
προσφορών που κατατέθηκαν. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών εφόσον δεν
ολοκληρωθεί τη συγκεκριμένη ημέρα, μπορεί να συνεχιστεί άλλη ημέρα, για την οποία θα
ενημερωθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
2.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς
καθώς και οι φάκελοι δικαιολογητικών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Μετά την
αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
συντάσσει πρακτικό όπου καταχωρούνται όλες οι προσφορές και τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων. Το πρακτικό μονογράφεται και σφραγίζεται. Οι φάκελοι των Οικονομικών
προσφορών μονογράφονται και φυλάσσονται.
3.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών,
η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό.
21
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
4.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση,
τροποποίηση ή αίρεση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή
όμως έχει δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο των προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από τον υποψήφιο Ανάδοχο και πρέπει να γίνονται γραπτά
εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης της σχετικής αίτησης της
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις
που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
5.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση του έργου, η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Αναδόχου
φορέα του έργου όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 14 της παρούσας προκήρυξης. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν.
Άρθρο 20: Έλεγχος πληρότητας φακέλων
Αρμόδια για τον έλεγχο πληρότητας των φακέλων είναι η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης ελέγχει την πληρότητα των νομιμοποιητικών
δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν είναι σε ισχύ, η
Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης χαρακτηρίζει όλη την πρόταση των εν λόγω προσφορών
ΕΛΛΙΠΗ και την απορρίπτει. Η απορριπτική απόφαση της επιτροπής αιτιολογείται και
κοινοποιείται εγγράφως στους συμμετέχοντες φορείς.
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την
παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο των εγγράφων του υποβληθέντος φακέλου
δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον
προσφέροντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των προσφερόντων πρέπει να
δίνονται γραπτά εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης της
σχετικής αίτησης της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι από τις
διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 21: Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και
οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των παρόχων, λαμβάνονται
υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
1.
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
2.
Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημόσιου ή των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α..).
3.
Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
4.
Η συνέπεια των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
5.
Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία.
6.
στ) Η οικονομική επιφάνεια των επιχειρήσεων.
7.
Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή τους, το εύρος της δραστηριότητάς τους και το
κύρος τους.
8.
Οι εμπορικές επιδόσεις τους.
9.
Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτουν.
22
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
10. Η ποιότητα των προϊόντων τους.
Άρθρο 22: Εγγυήσεις
Η παρακάτω αναφερόμενη εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με κατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της
ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων
σύμφωνα με την μελέτη και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στην βεβαίωση καλής εκτέλεσης αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγυητικής γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Άρθρο 23: Ενστάσεις – προσωρινή δικαστική προστασία
Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο
ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και έπειτα εκδίδει την σχετική απόφασή της το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και έπειτα
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από τη γνωμοδότησή της. Η ένσταση κατά της συμμετοχής
υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται,
εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του
23
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Διαγωνισμού και έπειτα εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, και όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον υποψήφιο κατά
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού και έπειτα εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταμένους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης,
μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα
τους.
Άρθρο 24: Κατακύρωση του διαγωνισµού
1. Σε κάθε υποψήφιο στον οποίο έγινε κατακύρωση υλοποίησης μιας ή περισσοτέρων
Ενεργειών αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
σημεία:
Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
4. Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση θα απευθυνθεί στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση θα σταλεί σχετικό
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό υποψήφιο.
5. Εάν ο υποψήφιος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 25: Σύµβαση (Κατάρτιση, τύπος, περιεχόµενο, υπογραφή)
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του έργου καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους της διακήρυξης και
όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παροχής
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τρόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Το φυσικό αντικείμενο το οποίο θα υλοποιήσει ο ανάδοχος με ειδική μνεία στα παραδοτέα
που πρέπει να ετοιμάσει.
δ) Το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των παραδοτέων.
ε) Το συνολικό κόστος εργασίας.
στ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
24
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ζ) Τον τρόπο πληρωμής.
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάσει τους όρους της διακήρυξης που με την προσφορά του
αποδέχεται ο Ανάδοχος ή/και με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία
συμφωνεί ο Ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία. Η σύμβαση θα υπογραφεί από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Υλοποιήθηκε το σύνολο των προβλεπόμενων και παραλήφθηκαν οριστικά τα παραδοτέα
του έργου.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη.
Άρθρο 26: Καταβολή της πληρωµής
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την ολοκληρωτική παραλαβή των ειδών, θα
γίνεται για το 100% της αξίας του τιμολογίου και μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,
αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις
αρμόδιες Επιτροπές που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό παράδοσης αυτών, την έκδοση
αντίστοιχου τιμολογίου, την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου
χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.Δ. 172/97.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών
διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του προμηθευτή.
Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος
οικονομικού έτους, θα επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1
παρ.6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της συμβατικής αξίας
των ειδών, τα οποία θα επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι τα
παρακάτω:
α) Όλα τα δικαιολογητικά των νομίμων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
προμήθειας μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.
β) Δελτία αποστολής και Τιμολόγιο του προμηθευτή
Άρθρο 27: Ποινικές ρήτρες - εκπτώσεις
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τους συμβατικούς
όρους, τότε ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα
καθυστέρησης ποσοστό 0,1% επί του συμβατικού τμήματος της προμήθειας που καθυστερούν
και μέχρι 10% επί του συμβατικού τμήματος αυτών.
2. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης,
τότε ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο οικονομικός φορέας
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή αν
υπάρχει έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων (Αναθέτουσας Αρχής και
Αναδόχου) για παράταση/ τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος δράσεων και παραδοτέων.
4. Επίσης, ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.
25
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Άρθρο 28: Ρήτρα ακεραιότητας
Ο Ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι του δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν
της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενέργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα
εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Άρθρο 29: Εφαρµοστέο δίκαιο - διαιτησία
1. Ο Ανάδοχος και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια κατά τόπο Ελληνικά Δικαστήρια
και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό.
3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα αρμόδια
κατά τόπο Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 30: Εµπιστευτικότητα
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του,
οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε
περίπτωση αθέτησης από Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα
εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν
σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του
Αναδόχου.
Άρθρο 31: Ανωτέρα βία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι καθολικές απεργίες, βανδαλισμοί,
φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, πόλεμος, εξεγέρσεις, παύση πληρωμών από
τη
Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος κλπ.
2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι
(20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
26
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Άρθρο 32: Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
υπεργολαβικά
β. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο
ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
γ. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του
2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της
καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
για όσες περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να ορίσει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία
αποκατάστασης της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
αυτόματα με την πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί πως η παράβαση έχει αποκατασταθεί.
3. Με την λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος, κατόπιν σχετικής αίτησης της Αναθέτουσας Αρχής
υποχρεούται να:
α. Απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για
την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β. Παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα. Επίσης υποχρεούται να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του
πράξουν το ίδιο.
γ. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του
θα πράξουν το ίδιο.
4. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου
κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί
στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό
27
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης:
……………………………………………………………..………………………………………………..…
µε έδρα τ …….…………………………. οδός ……………………………………… αριθµός
…………Τ.Κ.……………...
………………. A.Φ.Μ. …………………………………………… ∆.Ο.Υ.
………………………………………………………………
Τηλ. …………………..………………………………...……….. Fax
…………………….…......…………………………………………
E-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………
Προς:
Κ.Ε.∆Η.Σ.
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά για τον διαγωνισµό µε αριθµό διακήρυξης ……..…/…- … - 2017 προς
επιλογή αναδόχου για την προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων και δηλώνω ότι αποδέχοµαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της προµήθειας µε τις ακόλουθες
τιµές.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Α/Α
1
2
ΕΙ∆ΟΣ
Μ/Μ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 9000BTU/h
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 18000BTU/h
ΦΠΑ 24%
ΤΕΜ.
ΤΕΜ
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
5
13
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σέρρες …/…/2017
Για το ∆ιαγωνιζόµενο
28
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής
Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………….
Κατάστηµα………………………………………………………….
(∆/νση :οδός-αριθµός, Τ.Κ., FAX )
Ηµεροµηνία έκδοσης……………………………..
ΕΥΡΩ…………………………………………………..
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται )
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) ……..,
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή τους στον διενεργούµενο διαγωνισµό σας, της 24ης Απριλίου 2013,
για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: ………………, σύµφωνα µε την υπ’ αρ.: …………..∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση,
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να
θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των
εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
29
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης
Σέρρες:00/00/2017
Αρ.πρωτ.:000000
ΣΥΜΒΑΣΗ
για την υλοποίηση του έργου:
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών
των δομών Κ.Δ.Α.Π. - Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Στις Σέρρες σήμερα την 00/00/2017 οι παρακάτω υπογράφοντες:
ΑΦΕΝΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με ΑΦΜ 090214281 που εδρεύει
στις Σέρρες, Εθν. Αντιστάσεως 34, ΤΚ 62124, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο κ.
Ραμπότα Ευθύμιο, καλούμενος στο εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Της εταιρείας ……………………………… που εδρεύει …………………………………….
εκπροσωπούμενη από …………………………………, καλούμενη στο εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
νομίμως
Θεσμικό πλαίσιο:
1. Το αρθ. 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 και
τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 άρθ. 377 περ. 38.
2. Τα χρηματικά όρια των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το
άρθρ. 5 Ν. 4412/2016.
3. Το γεγονός ότι με συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να διενεργηθούν προμήθειες ή
υπηρεσίες ετήσιας συνολικής δαπάνης μέχρι 60.000 Ευρώ, κατά κωδικό αριθμό
είδους αρχείου ειδών του ΕΠΠ (άρθρ. 117 παρ. 1 Ν.4412/2016 καθορίστηκε σε
60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός προϋποθέτει δημοσίευση με απλοποιημένη προκήρυξη,
παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή
των παρ. 1-6 του Ν.4412/2016, με υποβολή έγγραφων προσφορών.
5. Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 66-120 του Ν.4412/2016 και συντάσσεται
κατά το άρθρο 122 με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρ. 377 περ. 82 όπου ισχύει
η δημοσίευση σύμφωνα με το άρθ. 5 της απόφ 11389/1993(Β 185) ΕΚΠΟΤΑ μέχρι
31-12-2017 ή 31-12-2020.
6. Το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.
7. Τον Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) πλην των άρθρων 132-133-134 με
την τροποποίηση του Ν.4412/2016.
8. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεωνΕναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/εοκ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν…».
30
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
9. Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις.
10. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί
συνοπτικών διαγωνισμών.
11. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία, ο αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης
(ΑΔΑ) της απόφασης οικονομικής επιτροπής, της απόφασης ανάθεσης & της
σύμβασης (N.3861/2010).
12. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία η ανάρτηση του σχετικού πρωτογενούς
αιτήματος, της προκήρυξης, της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011
& άρθρο 139, 152 Ν.4281/2014) και άρθρο 38 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Με την παρούσα και με βάση την κατακυρωτική Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ………. της
Αναθέτουσας Αρχής, ανατίθεται στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την :
Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων για την κάλυψη των
αναγκών των δοµών Κ.∆.Α.Π. - Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της
Κ.Ε.∆Η.Σ.
που εγκρίθηκε και υλοποιείται με τους όρους των τευχών δημοπράτησης του έργου, της
προκήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα.
Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος
προσδιορίζεται ακριβώς στα Άρθρα 1 και 2 της Προκήρυξης του έργου (επισυνάπτεται ως
Παράρτημα της παρούσας) και αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την
υλοποίηση εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
9000BTU/h
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
18000BTU/h
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΡΟΦΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣ
ΤΑΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ Κ.Ε.∆Η.Σ.
3
2
Κ.∆.Α.Π. ΜΕΑ
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 18ο ∆.Σ.
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ Κ.Ε.∆Η.Σ
1
3
Κ.∆.Α.Π. 2ο ∆.Σ
2
1
Κ.∆.Α.Π. 5ο ∆.Σ
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
31
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Κ.∆.Α.Π. 8ο ∆.Σ.
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 18ο ∆.Σ
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 19ο ∆.Σ.
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. 20ο ∆.Σ
2
ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.∆.Α.Π. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
1
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
18
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης της έργου ορίζεται για δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να
αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν απλής
εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 1 της παρούσας. Η παραλαβή
των παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού
Αντικειμένου (ΕΠΠΦΑ) της Αναθέτουσας Αρχής, με διενέργεια ποσοτικού, ποιοτικού, και
λειτουργικού ελέγχου, ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο θα απαιτηθεί κατά την
κρίση της. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΠΦΑ.
4.2
Έργο της ΕΠΠΦΑ είναι:
i.
Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
ii.
Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.
iii.
Ο έλεγχος της πορείας του Έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον
Ανάδοχο.
iv.
Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου.
4.3
Η επίβλεψη της υλοποίησης του Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για
σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης
του Έργου ή μετά την ολοκλήρωση του.
4.4
Η παραλαβή του συνόλου του Έργου, θα γίνεται κατά τον χρόνο που ορίζεται στο
Άρθρο 3 ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης του Έργου. Ειδικότερα για την
παραλαβή των παραδοτέων, η ΕΠΦΑ εξετάζει τα εξής:
•
το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής του παραδοτέου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης,
•
τη συμμόρφωση του Αναδόχου με το αντικείμενο και το περιεχόμενο του παραδοτέου,
32
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
σύμφωνα με την περιγραφή του Έργου,
και εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής για τα επιμέρους παραδοτέα του Έργου. Πρωτόκολλο
Οριστικής Παραλαβής εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα παρακάτω στην παράγραφο 4.6.
4.6
Όταν παραληφθούν τα παραδοτέα όλων των φάσεων του Έργου και κριθεί ότι
ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΦΑ προβαίνει στη σύνταξη Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του Έργου. Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών από τη ημερομηνία παράδοσης του.
4.7
Σε περίπτωση που κατά την εξέταση του παραδοτέου, η ΕΠΦΑ διαπιστώσει ελλείψεις,
παραλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή παρεκκλίσεις στο περιεχόμενο ή στην ποιότητα του
παραδοτέου σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, προβαίνει σε σύνταξη Εγγράφου
Παρατηρήσεων στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις της ΕΠΦΑ προς
τον Ανάδοχο. Το έγγραφο αυτό ανακοινώνεται εγγράφως στον Ανάδοχο.
4.8
Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται
με τις παρατηρήσεις αναμορφώνοντας και παραδίδοντας το οικείο παραδοτέο του Έργου,
αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.
ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
5.1
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να έχει πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση για την
εξέλιξη της εκτέλεσης του Έργου και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτήν. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά εντός δύο (2) ημερών και εγγράφως στα ερωτήματα
που του τίθενται επίσης εγγράφως.
5.2
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απευθύνει στον Ανάδοχο εύλογες εντολές για την
εκτέλεση του Έργου, με τη μορφή οδηγιών, υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κλπ.
5.3
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και να
συμμορφώνεται πλήρως προς αυτήν, εκτός αν προσκρούει σε όρο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αξιολογεί το περιεχόμενο των εντολών που δέχεται και, αν το κρίνει σκόπιμο ή
αναγκαίο, να διατυπώνει απόψεις επ’ αυτών.
5.4
Σε περίπτωση που η εκτέλεση ορισμένης εντολής συνεπάγεται χρονική καθυστέρηση ή
οικονομική επιβάρυνση, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την λήψη της εντολής, θα υλοποιεί δε
την εντολή μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν ο Ανάδοχος
παραλείψει να ενεργήσει εντός της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η εκτέλεση της
εντολής θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος και εντός του χρονοδιαγράμματος του Έργου.
5.5
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις για το ουσιαστικό περιεχόμενο των
εντολών αυτών ή θεωρεί ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα των εργασιών του και
την ποιότητα ή τις ιδιότητες του Έργου, υποχρεούται να διατυπώσει αμελλητί και εγγράφως τις
αντιρρήσεις του αυτές, χωρίς όμως να απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης.
5.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί προς τις ως άνω
εντολές, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες:
5.6.1
Να θεωρήσει ότι συντρέχει παράβαση όρου εκ μέρους του Αναδόχου και να προβεί σε
καταγγελία της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου.
33
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
5.6.2
Εναλλακτικά, εφ' όσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και πραγματικά εφικτό και υπό τον όρο
ότι κατά τα λοιπά εξασφαλίζεται η ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, να εκτελέσει η
ίδια ή να αναθέσει σε τρίτο τις σχετικές εργασίες, καταλογίζοντας το αντίστοιχο κόστος ή
δαπάνη στον Ανάδοχο.
5.7
Η επίβλεψη από την Αναθέτουσα Αρχή και η συνεργασία της με τον Ανάδοχο στο
πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη
για την πλήρη, έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των κυρίων και παρεπομένων συμβατικών
του υποχρεώσεων.
5.8
Ο Ανάδοχος δύναται να απαλλαγεί μόνο από την ευθύνη που τυχόν απορρέει από την
εφαρμογή εντολών για τις οποίες διατύπωσε ρητά αντιρρήσεις.
5.9
Η διαδικασία της επίβλεψης που περιγράφεται παραπάνω και η διαβίβαση εντολών
προς τον Ανάδοχο, δεν δικαιολογεί τροποποίηση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου
(τμηματικών ή συνολικής) και εν γένει του χρονοδιαγράμματος, ούτε μεταβολή της Αμοιβής.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την παραλαβή των ειδών, θα γίνεται για το
100% της αξίας του τιμολογίου και μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
από τις αρμόδιες Επιτροπές που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό παράδοσης αυτών, την
έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου, την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του
αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.Δ. 172/97.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών
διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ μέρους του προμηθευτή.
Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος
οικονομικού έτους, θα επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1
παρ.6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της συμβατικής αξίας
των ειδών, τα οποία θα επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι τα
παρακάτω:
α) Όλα τα δικαιολογητικά των νομίμων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
προμήθειας μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.
β) Δελτία αποστολής και Τιμολόγιο του προμηθευτή
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΥΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις
Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση, ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα
της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
34
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί
η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο
ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων
αν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματος του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i. Αν η Αναθέτουσα Αρχή δεν καταβάλλει την συμφωνημένη αμοιβή στον Ανάδοχο.
ii. Αν δεν τηρηθούν όροι ή όρος της σύμβασης με κάθε νόμιμο τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
1. Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Δικαστήρια Σερρών και το
εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικά.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης καθώς και οποιαδήποτε παραίτηση από
αξιώσεις, ισχύει μόνο αν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των μερών.
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Η παρούσα Σύμβαση περιέχει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών και
υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης ή ταυτόχρονης μεταξύ τους προφορικής ή έγγραφης
συμφωνίας ή ρύθμισης.
Κάθε συμβαλλόμενος διάβασε, κατανοεί και συμφωνεί με όλους του όρους της παρούσας
σύμβασης.
Σε συμφωνία των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίγραφα και
υπογράφηκαν από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων, οι οποίοι έλαβαν από
δύο (2) αντίτυπα έκαστος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Για τον Ανάδοχο
Ραμπότας Ευθύμιος
Συνημμένα ως αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης:
Ι. Τεύχος Διακήρυξης
ΙΙ. Τεύχος Τεχνικής Προσφοράς Αναδόχου
ΙΙΙ. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς Αναδόχου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
35
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΕΡΡΕΣ 62100]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ]
- Τηλέφωνο: [23213-50114]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [[email protected] ]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.serres.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [……]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
36
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό
φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
o
Απάντηση:
[….]
[….]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Γενικές πληροφορίες:
2α) Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ
µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Απάντηση:
2β) Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
[ ] Ναι [] Όχι
2γ) Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
o
[...............]
[…...............]
[….]
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
37
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
o
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
α) [……]
β) [……]
38
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
o Συµµετοχή σε Τµήµατα της
Μελέτης
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του
οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα
µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή
του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
39
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 78 ΠΑΡ. 3: δεν δύναται η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες
άλλων φορέων στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών υπηρεσιών κάτω των ορίων.
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:
[] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
40
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxxi:
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
[……]
i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατοµµύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων ατόµων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι
οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
viii
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
41
ΑΔΑΜ: 17PROC005833251
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε),
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που
λήφθηκαν.
42